Bu nedenle, yapılan kesintilerin iadesinin mümkün olmadığına ve davanın reddedilmesi gerektiğine oy birliğiyle karar vermiştir.

Bu nedenle, geçici kabule bağlanan teminat kesintilerinin yükleniciye iadesi gerektiğine hükmetti.

Bu ceza, işin bitmesi gereken tarihten itibaren işlemeye başlar ve geçici kabul itibar tarihine kadar devam eder. ... Dolayısıyla bu tarih, cezaların kesildiği gündür.

Denetçiye göre bu usul eksikliği, süre uzatımını geçersiz kılar; bu nedenle iş cezalı çalışmış sayılmalı, gecikme cezası kesilmeli ve fiyat farkı ödenmemelidir.

Bu nedenle işin 121 gün gecikmeli bittiğini kabul ederek gecikme cezası kesilmemesi nedeniyle tazmin hükmü verir.

Yüklenicinin kendi kusurundan kaynaklanmayan, öngörülemez ve önlenemez bir olayın varlığı, gecikme cezalarının iptali ve süre uzatımı için kritik öneme sahiptir.

Ret gerekçesi özetle şöyledir: 4735 sayılı Kanun, teminatın iadesi için yüklenicinin idareye herhangi bir borcunun olmaması şartını aramaktadır.

Sözleşme sona erdikten sonra davacı, idareye herhangi bir borcu olmadığının tespiti (menfi tespit) ve kesin teminat mektubunun iadesi için dava açmıştır.

...başvuru sahibi iddialarında haklı olduğu için itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesine hükmetmiştir.

Hatalı Süre Uzatımı Gecikme Cezasını Engeller mi? ... arasındaki) günler için gecikme cezası uygulanmamıştır.