Kararın İlgili Kısmı Bu durumda mahkemece delil sözleşmesi niteliğinde olup HMK 193.

...yüklenici, Sivas İl Özel İdaresi ile götürü bedel bir yapım işi sözleşmesi imzalamıştır.

...bu sürecin sonunda özel hukuk alanına giren bir kamu ihale sözleşmesi imzalanır.

Bu nedenle, sözleşmede aksine çok özel bir hüküm (örneğin fesih halinde dahi gecikme cezası ayrıca istenir... eser sözleşmesi , fesih , fiziki oran yöntemi , gecikme cezası...

Fiyat Farkı Talep Etme Hakkı: Sözleşmesinde hüküm bulunması ve ilgili mevzuatın (Fiyat...

(Örneğin, sözleşme kapsamındaki toplam işin fiziken %70'i yapılmış). anahtar teslim götürü bedel , bakiye iş bedeli , eser sözleşmesi , fiziki oran , götürü bedel hesaplama , işin...

Kararın İlgili Kısmı Eser sözleşmesinin sona ermesi halinde tazminat borcunun doğması...

sayılı kararı  incelenerek, bir yapım sözleşmesinin ifa edilememesinde tarafların ortak kusurlu...