Güncelleme Esası: Alt yüklenici iş bitirme belgelerinin parasal tutarları, yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin tarihi esas alınarak güncellenir. ... İşin tamamı alt yükleniciye devredilemez ve alt yüklenicilerin iş deneyim belgeleri özel kurallara tabi olarak güncellenir.

Ancak ana yüklenici, bu kabulden yaklaşık iki ay sonra, 18.04.2014 tarihinde alt yükleniciye eksik işler var diyerek bir ihtarname göndermiş ve gecikme cezası talep etmiştir.

...bedelinin %80'ini bulmasa bile, yükleniciye yaptığı iş kadar belge verilir (ancak bu belgenin adı duruma göre İş Durum Belgesi olabilir veya fesih sonrası tasfiye kabulü ile İş Bitirme düzenlenebilir). ... İhale bedelinin altında tamamlanan işlerde (iş eksilişi), yüklenicinin iş bitirme belgesi hangi tutar üzerinden düzenlenir?

Bu durumda, işin ilgili kısmının yaptırılacağı alt yükleniciye ait belgelerin yeterlik için kullanılıp kullanılamayacağı sorusu gündeme gelir.

4857 sayılı İş Yasası gereği, idareler alt işveren işçilerinin haklarından (kıdem, ihbar tazminatı vb.) müştereken... ... ...dilekçesinde; ticari temerrüt faizine karar verilmesi gerekirken mahkemece hatalı... ... Yargıtay, işçi alacaklarını (kıdem, ihbar) ödemek zorunda kalan idarenin, bu bedeli yükleniciye rücu ettiği davada...

... İller Bankası tarafından yapılan altyapı çalışmalarının beklenmesi nedeniyle ... sebebin” oluştuğu, bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana ... gücünün yetmemiş olduğu, bu nedenle işin süresinin uzamasının zorunlu hale ... ... Asıl gecikme nedeni, aynı bölgede çalışan İller Bankası'nın altyapı ve kanalizasyon çalışmalarını bitirmemesiydi. ... ...quot;idareden kaynaklı, sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikme sayılır ve süre uzatımı verilmesi doğrudur.

...Belgeleri TOKİ projelerinde daha önce onaylı alt yüklenici (taşeron) olarak çalışmış ve işini bitirmiş firmalar, TOKİ'den (veya ana... ... quot;Alt Yüklenici İş Bitirme Belgeleri**ni, yeni TOKİ ihalelerinde de (tutarın tamamını) kullanabilirler.

...davanın reddine karar verilmesi yerinde olup, davacı vekilinin temyiz talebinin reddi gerekmiştir. Olayın Arka Planı: Alt Yüklenici Alacağını İş Sahibinden Talep Etti Davalı iş sahibi (BBBBB A.Ş... ... İnşaatçı İpoteği (TMK 893/3): Bu hak, ana yükleniciye veya (belirli şartlarda) doğrudan iş sahibiyle anlaşan alt yüklenicilere tanınır.

Bir yanda mesleki kıdeminizi gösteren diplomanız, diğer yanda sahada bitirdiğiniz projelere ait iş bitirme belgeleriniz bulunur. ... ...tutarı düşükse, diplomanız size altın bilezik olarak kamu ihalelerinin...

...hızlandırmak amacıyla tüm iş deneyim belgelerinin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden düzenlenmesini ve kayıt altına alınmasını... ... Elinizde ıslak imzalı bir iş bitirme belgesi var ama EKAP sorgusunda çıkmıyorsa, bu belgeyle ihaleye girmeniz risklidir.