...ihalenin sonucuna itiraz ederken, sadece rakiplerin tekliflerinin esasına (ürün kalitesi, fiyat vb.) odaklanmak yerine, idarenin yürüttüğü işlemlerin usule uygunluğunu da dikkatle...

Yüksek Mahkeme'ye göre: İdarenin Kusuru Sabittir: Gerekli izin, proje ve kamulaştırma...

...teşkilatı, sözleşme kapsamında tamamlanmayan tesisler nedeniyle yüklenici firma aleyhine yüksek tutarlı gecikme cezaları hesaplamıştır.

Yüksek Mahkeme'ye göre: İdare Kusursuzdur: Davalı idare, sözleşmeyi kendi iradesiyle...

...olan usul karmaşası şu şekilde gelişmiştir: Sayıştay Dairesi, bir yapım işindeki fiyat farkı ödemesi nedeniyle sorumlulara tazmin hükmü (Ek İlam 315) verdi.

Yaklaşık maliyetin sözleşme sonrası işlemlerde (kesinti, yeni fiyat vb.) kullanılması kural olarak hatalıdır.

Yüksek Mahkeme'ye göre: Verilecek karar, hem davalı B şirketini hem de asıl borçlu (dava dışı) A şirketini etkileyecektir (örn: rücu ilişkisi).

Yüksek Mahkeme'ye göre: İdari Şartname Md.

Yüksek Mahkeme'nin gerekçesi şu şekildedir: Götürü Bedel Kuralı Sarsılmıştır: TBK 480 ve YİGŞ Md.