Feragat Yoktur: Yüklenicinin sözleşmeden doğan haklarım...& ve 2020/2779 K.

...getirilmesine engel nitelikte olduğu ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya... ...etmeyeceği ve süre uzatımı verip vermeyeceği, gecikme cezası yaptırımı... ...gecikmesi) Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) Md.

...dosyanın davacısı iş sahibi de, yüklenicinin talep ettiği geçiş izinlerini... ...birbirlerinden tazminat talebinde bulunamazlar...& 20 ve 22'ye göre sözleşmeyi feshetmiştir.

...Mahkemesi hem de Bölge Adliye Mahkemesi, yüklenicinin talebini haklı bulmuştur... ...kuralının, sözleşmenin neden tamamlanamadığına bakılmaksızın uygulanması... ...sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için...

...analizi ile kıyas) hükmünün uygulanamayacağını belirtmiştir. TL/mt olarak bulmuş ve aradaki fark için tazmin hükmü vermiştir. Özellikle, yüklenicinin sözleşmedeki teklif fiyatının...

...alındığında her ne kadar idarenin yüklenicinin fesih ve tasfiye talebini... ...sözleşmelerini feshedip tasfiye etme veya devretme hakkı tanımıştı... ...İstinaf) de bu kararı yerinde bularak onamıştır.

...imalatların maliyeti üzerinden hesaplanamaz. ...genellikle işin kalan kısmının maliyetini veya eksik/ayıplı işlerin düzeltilme... ...kadar fazla ödeme yaptığının veya yüklenicinin ne kadar alacağı kaldığının...

Bu senedin temel işlevi, yüklenicinin sözleşmeden doğan borçlarını... ve 20. ...ettikten sonra yükleniciye bir ihtarname gönderir. Sahte belge düzenlemek veya kullanmak.

...ının tamamlanması üzerine idare, yüklenicinin iş programının çok gerisinde... ...ilerler: Yüklenici, feshin haksızlığı ve alacakları için Adli Yargı'...