Yargı Kararı Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilen Yüklenici, İdareden Kâr Kaybı Tazminatı Alabilir mi? İlk derece mahkemesi, yüklenicinin kâr kaybı talebini kısmen kabul etmiştir.

AHM): Yüklenici (ilk ihaleyi alan firma), idareye karşı bir tespit davası açtı. Sonuç: Mahkeme yükleniciyi haklı buldu.

İdare Sözleşmeyi Haksız Feshetti: Yüklenici Hem Kâr Kaybını Hem Masraflarını İsteyebilir mi? İdarelerin kamu ihale sözleşmelerini tek taraflı feshetmesi, yükleniciler için en ağır yaptırımlardan biridir.

Davalı idare, bu görsel ve teknik bilgileri yükleniciye verdiğini ispatlayamamıştır. Yüklenici de idareye yazdığı yazılarda bu eksiklikler nedeniyle süre uzatımları talep etmiştir.

İdarenin Zemin Öngörüsü Yanlış Çıkarsa Sorumluluk Yüklenicide mi? Sözleşme imzalandıktan sonra yapı ruhsatı işlemleri kapsamında yüklenici tarafından zemin etüdü yapılmıştır.

Yargıtay'dan Teminat İadesine Ret: Yüklenici İşçisinin Yaptığı Kaza İdareyi Nasıl Bağlar? Yüklenici, teminatın iadesi ve ödediği komisyon bedellerinin tahsili için dava açtı.

Mahkeme Kararıyla Sözleşme Feshedilirse Yüklenici Hangi Masrafları İsteyebilir? ...uyarak sözleşmeyi feshetmesi durumunda, işe başlamış olan yüklenicinin yaptığı masrafların ve beklediği kârın akıbeti...

İşin Bitimine Daha Varken Yüklenici Yasaklanabilir mi? Bu sorular, hem idareler hem de yükleniciler için kritik öneme sahiptir.

Yüklenicinin Bildirim Zorunluluğu Yoktur: Daire, YİGŞ Md. 29 kapsamında yükleniciye süre uzatımı verilmesini gerektiren, idare kaynaklı bir kusurdur.