...istekli, bu raporları sunmak yerine, sadece yerel bir akaryakıt firmasının internet sitesi... ...yayımlanan, İstanbul İli Avrupa yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını...

Yerel mahkeme, dava sırasında aldığı bilirkişi...

...quot;ifaya ekli ceza talebini reddeden yerel mahkeme kararını onamıştır. Yüksek Mahkeme'nin gerekçesi nettir: Gecikme cezası (ifaya ekli ceza) ,

...enin Hatalı Bilirkişi Raporuna Dayanması Yerel mahkeme, yargılama sırasında alınan... Yargıtay, sözleşmede açıkça iş günü ifadesinin kullanıldığına...

...rağmen idarelerin/iş sahiplerinin çeşitli gerekçelerle geçici kabul sürecini başlatmaması... ...teminatları istemekte haklı olduğuna karar vererek yerel mahkeme kararını bu yönde bozmuştur...

...Götürü Bedel ve Birim Fiyat Ayrımı Yargıtay, yerel mahkemenin uyarlama kararını bozarken iki... ...uzmanlığından destek almak, hangi hukuki gerekçenin hangi sözleşme tipi için geçerli olduğunu...

Yerel mahkeme bunu bir gecikme tazminatı olarak... Yargıtay'ın Bozma Gerekçesi: Teslimde İhtirazi Kayıt (Çekince) Zorunluluğu...

...Eksik İşlerin Maliyeti veya Giderim Bedeli Yerel mahkeme, bilirkişi raporuna dayanarak...

Yerel mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi, yüklenicinin... Yüklenici, tasfiye dilekçesinde sözleşmeden doğan hakları...