Giriş Bir yapım işi projesinin tamamlanma süreci... ...arasındaki farkı bilmek, özellikle gecikme cezalarının ne zaman durdurulacağını...

..TL/Gün, ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten... ...kabul edip etmediğini on gün içinde Yükleniciye bildirir. Yapılan değişiklik yapım işinin doğasına uygundur.

...riş Aylar, hatta yıllar süren bir yapım işi projesinin tamamlanması, he... ...varsa, bunların giderilmesi için yükleniciye süre verilir ve kabul... ...ilişkisizliği şartının bir cezalandırma aracına dönüşmesi riskini...

Bu makale, “Yapım İşleri Genel Şartnamesi” (YİGŞ), “ ...değişikliklerin sorumluluğu tamamen yükleniciye aittir. Sonuç Yapım işlerinde yeni birim fiyat ve revize...

Giriş Uzun süreli yapım işleri sözleşmelerinde, yüklenicinin... ...geçici niteliği, hem idareye hem de yükleniciye kesin hesap aşamasında... Yapım işlerinde, hizmet alımlarında da benzer... ...kamu zararı hesaplamalarını, hatta ceza hukukunu ilgilendiren, edimin ifasına...

...sözleşmelerde ve müşavirlik gibi yapım işine bağlı hizmetlerde karmaşıklık... bir ceza öngörmek suretiyle kamu zararı... ...idare, yapım işinin uzaması nedeniyle yükleniciye süre uzatımı vermiştir...

...Hakkı Kamu ihalelerinde (özellikle yapım işlerinde), işin kalitesini... Ancak bu süre aşılırsa ceza işlemeye başlar.

Yargıtay: İdare Kendi Kusuruyla Geciken İşe Ceza Kesemez! ...dört adet özel maksatlı simülatörün yapımı ve teslimi işini üstlenmiştir... ...idareler bu gecikmeyi görmezden gelerek yükleniciye gecikme cezası kesme eğilimindedir...

Yapım işi ihalelerinde, kesin kabul... Ceza Dairesi , zamanaşımı

el malzemeler 85.000 TL bedelle yükleniciye satılır. Ceza Dairesi, bir kesimhane yapım işinde 2. Ceza Dairesi'nin 2023/8551 K.