...yapımına fiilen engel olan sebepler olarak kabul etmiştir. ...Sayıştay kararı , süre uzatımı , Yapım işleri , Yer teslimi , YİGŞ Madde 29 Kamu yapım işlerinde süre uzatımı talepleri, idareler...

Yapım işlerinde, sözleşmede olmayan yeni iş kalemleri... ...Aldık Sorumlular, sorgu üzerine hatayı kabul etmiş, fazla ödemeyi eksi hakediş... Sayıştay, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) Md.

Ancak Sayıştay Temyiz Kurulu , bu savunmayı kabul etmemiştir. ...sayıştay temyiz kurulu , süre uzatımı , Yapım işleri , YİGŞ 29. Sayıştay'ın Emsal Kararı Yapım işlerinde süre uzatımları, idareler...

...Verilen Süre Uzatımı Kamu Zararı Değildir Yapım işlerinde, özellikle sözleşmesinde &quot... ...tamamlanmasıyla gecikmenin söz konusu olmadığını kabul etmiştir.

Yapım işlerinde anahtar teslim götürü bedel... ...yüklenici, idarenin yaptığı kesin hakedişi kabul etmemiş ve fazla yapılan imalat...

Kamu yapım işlerinde yüklenicilerin sahadaki fiili... ...hataları idareye bildirmekle yükümlü olduğunu kabul etmiştir. ...dışı imalat , projeye aykırı imalat , yapım işleri genel şartnamesi , Yargıtay Kararı...

Özellikle restorasyon gibi özel nitelikli yapım işlerinde, idari izinler (Anıtlar Kurulu... ...gecikmeler olağanüstü ve öngörülemez kabul edilmez.

...Çalışılmayan Dönemi' Süreye Ekledi Yapım işlerinde süre uzatımları, özellikle... ...nedenle işin 121 gün gecikmeli bittiğini kabul ederek gecikme cezası kesilmemesi nedeniyle... ...sayıştay temyiz kurulu , süre uzatımı , Yapım işleri

...götürü bedel usulüyle yapılan ihaleler, yapım işlerinde sıkça başvurulan bir yöntemdir... ...farklılıklarının doğal olduğunu ve toplamda kabul edilebilir bir düzeyde kaldığını iddia... ...gerekçesi olan spor sahası ve tribün işleri kalemine ilişkin sunulan fiyat...

Aşağıda yapım işlerine yönelik ikili aşama izah edilecektir. Geçici Kabul Komisyonu: İdare, bir komisyon oluşturarak işi yerinde inceler. Teminat Süresinin Dolması: Yapım işlerinde bu süre genellikle 12 aydan az olamaz.