Özellikle, kamu ihalelerine konu olan karmaşık yapım işi projelerde, işin yapılacağı yerin hukuki veya fiili durumu, projenin en temel unsurudur.

Hukuk Dairesi, yapım işinin feshinde ortak kusur (yüklenicinin işi yavaşlatması, idarenin ise gerekli geçiş izinlerini almaması) bulunması halinde, tarafların birbirinden (menfi zarar gibi) tazminat talep edemeyeceğine karar verdi.

Giriş Bir kamu yapım işi ihalesi süreci, sözleşmenin imzalanmasıyla yeni ve en önemli aşamasına girer: inşaatın fiilen başlaması.

Bu analiz, bir yapım işinde sözleşmenin devredilmesi durumunda, ilk yüklenicinin yabancı işçi çalıştıracağım varsayımıyla hazırladığı yüksek fiyatlı analizlerin, devralan yerli yüklenici için revize edilip edilmeyeceğini incelemektedir.

Bir okul inşaatı yapım işinde, ihaleye itiraz süreci yargıya taşınmış ve mahkeme kararı üzerine KİK düzeltici işlem belirlemiştir.

22(5) alıntısı) Olayın Arka Planı: %90 Tavanının İhlali Bir belediye, yapım işi kapsamında ortaya çıkan yeni imalatlar için YBF tespiti yapmıştır. hakediş , kamu zararı , kişi borcuna alma , rayiç tespiti , Sayıştay kararı , sınırı , sözleşmede olmayan iş , Yapım işleri , Yeni birim fiyat , YİGŞ Madde 22 , zimmet

Yapım ihalelerinde, işin kalitesi için teknik personel (mühendis, mimar vb.) çalıştırılması zorunludur.

...quot;Söz konusu yapım işinin, yüklenicinin bir kusuru olmaksızın mevsim şartları normalleştiğinde yeniden başlamak üzere durdurulması dolayısıyla yaşanan gecikmenin makul olduğu, gecikme cezası uygulanmasının ise mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir. İdarenin Süre Uzatımı Kararı Bir spor kompleksi inşaatında, işin bitiş tarihi...

...olarak değerlendirilmesinin uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır. Belgelerin Geç Sunulması Nedeniyle Uygulanan 7 Günlük Ceza Bir belediyenin yürüttüğü banliyö hattı yapım işinde, sözleşme ve YİGŞ 19.