...fore kazık imalatlarının yapıldığının görüldüğü hususları dikkate alındığında, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde, proje değişikliği yapılmadan iş artışı/eksilişinden bahsedilemeyeceği, dolayısıyla anahtar teslimi götürü bedel sözleşme kapsamında yapılan kazı imalatlarında, zemin cinsine dayalı...

...artışı olduğunu iddia etseler de, söz konusu iş artışı olur tarihinin ... Yapım İşi”nde yüklenici ... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... olarak belirlenmiştir. olarak belirlenmişken idare ... Yapım İşi”nde, yüklenici ... olarak yeniden belirlemiştir.

...artışı olduğunu iddia etseler de, söz konusu iş artışı olur tarihinin ... Yapım İşi”nde yüklenici ... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... olarak belirlenmiştir. olarak belirlenmişken idare ... Yapım İşi”nde, yüklenici ... olarak yeniden belirlemiştir.

... imzalanan sözleşmede işin başlama, bitiş ve işin yapım programının belirlendiğini, işyerinin davacıya ... personelin olmadığının, öngörülen sürede işin bitirilmesinin mümkün olmadığının, yapılan yolun ... standartlara ve projeye uygun olmadığının, iş artışı kapsamında Şehit ...

İnşaatı İşinde, iş artışı kapsamında sonradan projeye dahil edilen... TL iş artışı yapılmıştır. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin (YİGŞ) &quot... ...Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik 30'uncu maddesinin birinci fıkrasının...

Yapım” işinde; iş artışı kapsamında yaptırılan çeşitli demir işleri için 23.176 pozunun birim fiyatı üzerinden ödeme yapılması gerekirken 23.152 pozunun birim fiyatının esas alındığı gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

... beklenmeyen fiyat artışlarının dava konusu işin yapımı boyunca her dönemde meydana geldiği, uyuşmazlığa ... artış karşısında yetersiz olduğu, fiyat artışının %250 ile %300 arasında olduğu, Kanun’da ... kesinleşmiş bir yargı kararı olmaksızın işin gecikmesindeki aslî kusurun davacıda olduğu sonucuna ... mümkün olmadığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı işleminin icrai olduğu ileri sürülmektedir ...

Yüklenici bu işe ilişkin olarak ... rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir. ...fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının... ...teminat ve varsa ek kesin teminatların; …b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar... ...meblağı yüklenicinin teminatından veya hak edişinden keser.