Kamu ihaleleri kapsamında, bir tarafın (örneğin yüklenici veya ihaleyi kazanan firma) aldığı kararlara karşı diğer taraflar idari yargıya başvurabilir. İdari mahkemeler, bu davalarda kamu kurumlarının işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetler ve gerekirse iptal…
Devamı yargı kararı - Arama Sonuçları
Hukuk Dairesi, davalı idarenin temyizi üzerine kararı tazminat yönünden bozmuştur: Fesih Haksızdır: Yargıtay, idarenin yer teslimini ve hakedişleri geciktirerek kusurlu olduğu ve feshin haksız olduğu konusunda mahkemelerle aynı fikirdedir.
Karar nolu kesin kararında oy birliği ile idari işlemin iptaline ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin idare üzerine bırakılmasına karar verilmiştir.
Hukuk Dairesi, mahkemenin süre uzatımı varsa beklenir şeklindeki dar yorumunu hatalı bularak kararı bozmuştur: Geçici İfa İmkansızlığı: Yargıtay, Borçlar Kanunu'nun 117.
Analizin Sonucu Yargıtay, yerel mahkemenin teminatın iadesi talebini reddeden kararını bozmuştur.
Kararın İlgili Kısmı ... Belediyelerin bu ücretleri belirleme yetkisi ve bu ücretlerin ölçülü olup olmadığı, yargı kararlarının odak noktasını oluşturmaktadır.
Kamu İhale Kurulu (KİK), 2011/DK.D-214 sayılı ilke kararıyla bu tereddüdü, hukukun genel ilkelerine atıf yaparak net bir şekilde gidermiştir. Bu, adil yargılanma ve hak arama hürriyetinin bir yansımasıdır.
Analizin Sonucu Yargıtay, yerel mahkemenin davayı tamamen reddeden kararını bozmuştur.
Yargıtay'dan Talep Sonucu Uyarısı: Dava Dilekçesi Belirsizse Karar Bozulur! Yargıtay Analizi: Önce Usul! Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 31.01.2023 tarihli ve E:2022/1282, K:2023/1128 sayılı kararı , bu usuli eksikliğin sonuçlarını net bir şekilde göstermektedir.
Yargıtay: Kamu İhale Sözleşmeleri Aynı Zamanda Özel Hukuk Sözleşmesidir Yargıtay, yerel mahkemenin bu katı yorumunu hukuka aykırı bularak kararı bozmuştur.
Yargıtay'ın Düzeltmesi: Kamu Sözleşmesi, Özel Hukuk Haklarını Engellemez Yargıtay, ilk derece mahkemesinin bu olaya uygun düşmeyen hukuki gerekçe ile verdiği kararı bozmuştur.










