...Davacı yüklenici, Sivas İl Özel İdaresi ile götürü bedel bir yapım işi sözleşmesi imzalamıştır. Götürü bedel esasına göre yapılan kamu ihalelerinde, yüklenici teklif ettiği bedel içinde nakliye... Bu icmal, yeni işin bedelini belirleyen yeni bir anlaşma niteliğindedir.

quot;Hizmet Binası Yapım İşi için bir yüklenici firma ile anahtar teslim götürü bedel sözleşme imzalar. ...devamı sırasında, ısıtma ve soğutma sistemlerinde bir değişiklik ihtiyacı doğar ve %10 oranında bir iş artışı oluru... Sayıştay'dan Kritik Sorumluluk Analizi Kamu ihalelerinde sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi, yani...

Yapım işlerinde kesin hesaplar, işin geçici kabulü yapıldıktan sonra başlar. ...sözleşmelerde farklılık gösterse de, ortak başlangıç noktası işin geçici kabulünün yapılmasıdır .

Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) , Süre uzatımı başvuruları, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 29. Yıllara sari bir işin ihale sürecinin uzaması durumunda, işin bitim tarihi ötelenemez.

Alt yüklenici olamayacak kişiler şunlardır: İhalelere katılmaktan yasaklanmış olan kişiler veya kuruluşlar. Yapım ve Hizmet İşlerinde Özel Uygulamalar 3.1. Kamu ihalelerinde alt yüklenici çalıştırma, İdarenin önceden yazılı onayıyla gerçekleştirilebilir.

Ancak, özellikle yapım işi ihalelerinde, mühendis ve mimarlar için özel bir düzenleme getirilmiştir: Mezuniyet belgelerinin, belirli koşullar altında iş deneyimi yerine kullanılması mümkündür.

Resmi Rayiçlerin Aşırı Düşük Teklifteki Gücü Yapım işi ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklaması, sürecin en teknik ve riskli aşamasıdır. Bu analiz, yapım işi ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rayiçlerini kullanan isteklilerin belge sunma yükümlülüklerini incelemektedir.

...Sahasına Ulaşım Yolunun Bulunmaması Bir okul inşaatı yapım işinde, yüklenici firma işe başladıktan sonra iki temel engelle... Kamu yapım işlerinde süre uzatımı talepleri, idareler ve yükleniciler...

...Uzatımında Çalışılmayan Dönem Hesabı (YİGŞ 29/9) Yapım işi sözleşmelerinde, işin süresi hesaplanırken &quot... Bu uzatma işi kış dönemine (havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönem) sarkıtmıştır.