Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından destek almak, yeni fiyat tespitlerinizin teknik ve hukuki doğruluğunu sağlar.

Mahkeme, bu ek rapora dayanarak 2021 yılında davanın tekrar kabulüne karar vermiştir. ... Hukuk Dairesi'nin ilk bozma kararı üzerine yeniden yapılan yargılamada, sözleşme dışı fazla imalat bulunmadığı bilirkişi raporuyla tespit edildi.

Analizin Sonucu Götürü Bedelde Tek Yöntem: Yüklenici kusuruyla feshedilen götürü bedel sözleşmelerde hakediş hesaplaması, fiziki oran yöntemi ile yapılmak zorundadır.

Yüklenicinin, idarenin hazırladığı proje ve metraja güvenerek teklif vermesi hayatın olağan akışına uygundur. ... Analizin Sonucu Yargıtay'ın bu kararı, anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerdeki götürü kavramının sınırlarını çizmektedir.

Yapım işlerinde kesin hakediş raporu, sözleşmenin mali tasfiyesinin yapıldığı son ve en önemli aşamadır. ... Bu aşamada yapılacak teknik ve mali hatalar, doğrudan kamu zararı oluşturur.

Sözleşmedeki bir yaptırımın (fesih, teminat iradı) uygulanmaması tek başına kamu zararı yaratmaz; önemli olan, kamu alacağının (gecikme faizi/zammı dahil) tahsil edilip edilmediğidir.

Götürü bedel esasına göre yapılan kamu ihalelerinde, yüklenici teklif ettiği bedel içinde nakliye dahil tüm giderleri öngörmek zorundadır. ... Sözleşme sürecinde iş artışına gidilmiştir. ... Davalı idare ise sözleşmenin götürü bedel olduğunu ve nakliyenin bu bedele dahil olduğunu savunmuştur.

Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi... ... teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayarak... ... Kurul kararı ile reddedilmesi öncesinde, başvuru sahibi Osman Üneş'in teklifinin...

İhale, sözleşme ve hakediş süreçlerinde karşılaşılan bu tür teknik ancak belirleyici konularda doğru adımları atmak, firmaların ihalelerden elenmesini önler.