Bu süreye uyulmamasının, süre uzatımı talebini ve bu talebe dayalı idari kararı yok hükmünde sayacağını belirterek tazmin hükmünün onaylanması (tasdik) gerektiğini belirtmişlerdir.
süre uzatım kararı - Arama Sonuçları
… Devamı
Yargıtay, idarece verilmesi gereken bu bilgilerin verilmemesinin işin süresine etkisinin saptanması, yüklenicinin ne kadar süre uzatımına hak kazandığının belirlenmesi ve ancak bundan sonra bir gecikme varsa ceza kesilmesi gerektiğine hükmederek yerel mahkeme kararını bozmuştur.
Danıştay, işin aksamasında idarenin kusurlu olduğunu (kamulaştırmayı bitirmemek, projeyi onaylatmamak), süre uzatımı taleplerinin haklılığının idarece kabul edildiğini ve ölçülülük ilkesine aykırı bu yasaklama kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Dairesinin 4.2.2016 tarih ve 303 karar nolu kararı) Havanın fen noktasında çalışılmayacak döneminden farklı, diğer zamanlarda ortaya çıkan meteorolojik olaylar sebebiyle, sözleşme konusu işin yapılamaması durumunda, bu günler için süre uzatımı verilmesinin mümkün olduğu.
Süre Uzatımı ve Fiyat Farkı İlişkisi Süre uzatımı kararı verildiğinde, bu durumun mali sonuçları fiyat farkı uygulamalarıyla ilişkilidir.
Yüksek Fen Kurulu Kararı (2022/74) Olayın Özeti: Bir bina yapım işinde, idarenin yapı ruhsatını geç alması nedeniyle yükleniciye 144 gün süre uzatımı verilmiştir. Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı (50912) Olayın Özeti: Bir asfalt kaplama işinde, idareden kaynaklanan nedenlerle yükleniciye 85 gün süre uzatımı verilmiştir.
Sayıştay'dan Kritik Süre Uzatımı Kararı: Asfalt İşinde Çalışılamayan Dönem Prensibi (YİGŞ 29/9) Yapım işlerinde idareden kaynaklanan gecikmeler (proje onayı, yer teslimi, ödenek yetersizliği) nedeniyle verilen süre uzatımlarının, işin bitim tarihini nasıl etkileyeceği en önemli sözleşme sorunlarındandır.
Kararın İlgili Kısmı Sözleşmenin taraflarının mutabık kaldığı ve uyguladığı bir süre uzatımını “Kritik Yol Diyagramı”nın düzenlenmemiş olduğu gerekçesi ile kabul etmemek ve işin zamanında bitirilmediği iddiası ile Sözleşmede öngörülmeyen...
Kurul'un kararından, iki temel süre uzatımı nedeninin bir arada uygulanabileceği anlaşılmaktadır: İş Artışı Kaynaklı Süre (35 Gün): 4735 sayılı Kanun'un 24. ile) belgelendirilerek usulüne uygun bir süre uzatım kararına bağlanmış olmasıdır.
Fiili Durum Esastır: İdare, süre uzatım kararının gerekçesini resmi yazıya yanlış veya eksik yazmış olsa bile (olaydaki gibi mahal değişikliği yazılması), Temyiz Kurulu fiili duruma (İller Bankası'nın gecikmesi) bakarak kararın esastan doğru olduğuna hükmetmiştir.