Mahkeme Kararı: Ankara 10. sayılı kararı ile; “… 2.Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Uyuşmazlık, dava konusu edilen gecikme cezasının niteliği ve istenebileceği süreye ilişkindir. ...nde, “İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, yüklenicinin, sözleşmeye uygun olara...

... ortaklaşa temyiz başvurusu üzerine verilen önceki Temyiz Kurulu Kararımızda ise; “100 sayılı (Asıl) İlamda yüklenicinin işe ... teminatsız kalması sonucu oluşması nedeniyle söz konusu işte süre uzatımı da verilmesine rağmen zamanında tedbir alınmadığı için ...

...sonuçlandırılmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği, süre uzatım talebinde bulunulması ve teklif geçerlik süresinin... ...tarafından bu hususta işlem yapılmaksızın ihale komisyonu kararı alındığı göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu... en avantajlı firma belirlenmesi , ihale süreci , teklif geçerlik süresinin dolması

... giderilememesi nedenleriyle süre uzatımlarına hak kazandığı ve bu süre uzatımlarına rağmen bahsi geçen eksikliklerin idarece giderilemediği dikkate ... isteminin reddine ilişkin temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Zile Kaymakamlığı İlçe Milli... sayılı kararının BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

...yapılmasına ilişkin iddianın da asılsız olduğunu, süre uzatım taleplerinin karşılanmadığını belirterek, davanın... ...kabulü ile, usul ve yasaya uygun bulunmayan yerel mahkeme kararının HMK'nın 353/1-a-6. Bu süreye uyulmadan yapılan ihtarların ve bağlı olarak sözleşmenin feshi işlemlerinin geçerli olmadığı.

...yetkilisi olmadığından sözleşmenin feshedilmeyip devamı kararında herhangi bir yetki ve sorumluluğunun olmadığı, Gerçekleştirme görevlisinin teminat mektubunu nakde çevirme ya da süresinin uzatımı konusunda yetkisinin olmadığı, Acze düşen bir yükleniciden kesin teminat mektubunun süresinin uzatımında fiili imkansızlık olup olmadığının...

...ait sözleşmenin 21/12/2018 tarihinde imzalandığı, süre uzatımlarına göre iş bitim tarihinin 06/10/2020 olarak belirlendiği... (Yüksek Fen Kurulunun 04.03.2021 tarih ve 2021/51 sayılı kararı) Cezalı çalışılan sürede yapılan imalatlara fiyat... cezalı çalışılan süre , fiyat farkı , gecikme cezası , Pn katsayısı

...ve doğalgaz bağlantılarının dava dışı kurumlar tarafından zamanında yapılmaması nedeniyle işin teslim süresinin uzadığını, davalı idareden bu nedenlerle süre uzatım kararı verilmesi talep edilmesine rağmen taleplerinin kabul edilmediğini belirterek işin teslim tarihinin 13.06.2011 olarak tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş...