İlamda Diğer Sorumlu sıfatıyla sorumlu tutulan kontrol mühendisleri (Makine Mühendisi ve Elektrik Mühendisi), verdikleri temyiz dilekçesinde, bu hatalı süre uzatımı kararının (Gerekçe Raporu) kendileri atanmadan önce, ilk kontrol heyeti zamanında alındığını, bu kararda imzalarının bulunmadığını savunmuştur.

4735 sayılı Kanun Madde 10 , Covid-19 , hukuki yarar yokluğu , muarazanın giderilmesi , mücbir sebep , onama kararı , sözleşmenin bitmesi , süre uzatımı , usulden ret , Yargıtay 6.

Danıştay bozma kararı , en az 10 gün süre , fesih prosedürü , ihaleden yasaklama , sözleşmenin feshi , süre uzatımı , taahhüdün yerine getirilmemesi , usulsüz ihtar

Sonuç: Süre uzatımı kararı, geçmişteki gecikmeyi de kapsayacak şekilde işin süresini ötelediği için, gecikme cezası kesilmemesi kamu zararı değildir. 4735 Geçici Madde 4 , gecikme cezası , kamu zararı , Sayıştay kararı , süre uzatımı , tasfiye kararı

boya işleri , gecikme cezası , harçlı imalat , hava muhalefeti , kamu zararı , meteoroloji , Sayıştay kararı , süre uzatımı , YİGŞ Madde 30

4735 sayılı kanun , idarenin kusuru , imar yolu , kamu zararı , projelerin onaylanması , Sayıştay kararı , süre uzatımı , Yapım işleri , Yer teslimi , YİGŞ Madde 29

Sayıştay'dan Emsal Süre Uzatımı Kararı Kamu yapım işlerinde zemin koşullarının beklenenden farklı çıkması, idareler ve yükleniciler arasında en sık yaşanan anlaşmazlıklardan biridir.