Verilen yasaklama kararı, olayın niteliği ve idarenin kusuru dikkate alındığında ölçülülük ilkesine aykırıdır.

İdarenin kendi kusuru nedeniyle oluşan bir gecikmeyi, yüklenicinin kusuru olarak yorumlaması hukuken kabul edilemez.

Sayıştay: Yüklenicinin Kusuru Yoksa Süre Uzatımı Haktır Sayıştay Temyiz Kurulu, olayı Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin (YİGŞ) 29.

Bu iki davanın birbirini nasıl etkilediği, özellikle fesihte kusurun kimde olduğu konusunda kritik bir sorundur.

İlk Derece Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak idarelerin hizmet kusuru bulunduğuna karar vermiştir.

...başvurusunda özetle şu gerekçelere dayanmıştır: Sözleşmenin, yüklenicinin hiçbir kusuru olmaksızın (örneğin mücbir sebep veya mahkeme kararı sonucu) feshedilmesi durumunda...

İdareye, yargı kararına uyması nedeniyle bir kusur yüklenemeyeceği için, ortada idarenin kusuruna dayalı haksız bir fesih yoktur.

İdareye ait demirbaşların (fırın, kazan vb.) onarım sorumluluğu, ancak yüklenicinin kusurundan kaynaklanması şartına bağlanabilir.

İdari Kusur: Sorumluların savunması (otoparkın Çiğli'de, personelin Karabağlar'da olması... İdari Kusurun Maliyeti: İdarenin kendi planlama eksikliğinden veya kusurundan kaynaklanan maliyetler (boş km gibi) yükleniciye ödenemez.