Aşağıdaki analiz, Sayıştay Temyiz Kurulu’nun 13.03.2024 tarihli ve 56566 tutanak sayılı kararı ışığında hazırlanmıştır. ... ...fiyatlı pozu çıkarıp yerine yapılan işe uygun pozu ekleyerek aradaki farkı dengelemeye çalışmıştır. ... Ayrıca, restorasyon işlerinde uygulama sırasında değişikliklerin olabileceği ve bunun...

Analizin Sonucu Bildirim Zorunluluğu: Teknik personelin fiilen sahada olması yetmez; diplomaları ve taahhütnameleri idareye resmi olarak sunulmalıdır. ... %15 Kuralı: Kesilecek toplam cezalar (gecikme cezaları dahil), sözleşme bedelinin %15'ini aşamaz.

...Kısmı 2.1.Sözleşmelerin nispiliği ilkesi gereğince sözleşme, kural olarak o sözleşmede... ... Fabrika inşaatında çalışan bir alt yüklenici (davacı), sözleşme yaptığı ana yükleniciden (AAAAA) alacağını alamayınca, doğrudan iş sahibine (BBBBB) alacak davası açtı... ... ...gereği, aralarında sözleşmesel ilişki bulunmayan iş sahibine karşı husumet yöneltilemeyeceğine karar vererek davanın reddi kararını...

Bu nedenle avans almak, nakit akışı sağlasa da fiyat farkı gelirini bir miktar düşürür.

...ocağını gösterdiğini, dolomitin stabilize yerine kullanılacak bir malzeme olmadığını , bu iki malzemenin hem üretim şekli, hem kullanım amacı hem de birim ağırlıklarının (1 m³ ağırlığı) tamamen farklı olduğunu iddia etmiştir... ... Danıştay, bu iddiayı haklı bularak şu tespiti yapmıştır: İhalede “stabilize” malzeme istenmesine rağmen, açıklamada “dolomit” malzemesi (farklı isimli) sunulmuştur.

Hukuk Dairesi’nin 14.02.2023 tarihli ve E:2022 ... müzayaka iddialarının sınırlarını çizmektedir ... ... ...quot; gerektiğini ve irade fesadını (TBK 28 - aşırı yararlanma/gabin) kanıtlayamadığını belirterek yerel mahkeme kararını kaldırmış ve davayı reddetmiştir.

18.01.2019 tarihine kadar uygulanan ... durumu (somut olayda) söz konusu olmadığından ... ... Analizin Sonucu Yasa Gücü: Tasfiye/Süre Uzatımı yasaları kapsamında verilen süreler, işin bitiş tarihini resmen değiştirir.

Kazanan firmanın analizleri incelendiğinde, Bakanlık rayiçlerini (örneğin 200 TL/saat) kullandığı ve bu rakamların asgari ücretin (115,58 TL) üzerinde olduğu görülmüştür.

...imkânsız, rekabeti kısıtlayıcı veya belirli bir firmayı işaret eden düzenlemeler tespit ettiklerinde, şikâyet süresi içinde (ihale tarihinden en geç üç iş günü öncesine kadar) idareye başvurarak bu aykırılıkların... ... ... 2025 tarihli ve 2025/UH.I-1843 sayılı kararı, bir yemek ... alınmış analiz raporları sunmasının istenmesinin, 4734 sayılı Kanun'un temel ilkelerine aykırı olduğuna hükmetmiştir ...