Yüklenici, Covid-19'un 4735 sayılı Kanun'un 10.

Karar, Covid-19'un otomatik bir mücbir sebep olmadığını, her sözleşme özelinde somut etkilerine bakılması gerektiğini vurgulamaktadır. 4735 sayılı kanun , aşırı ifa güçlüğü , Covid-19 , fiyat farkı , Haksız Fesih , hizmet alımı , mücbir sebep , pandemi , sözleşmenin feshi , teminat mektubu iadesi

Özellikle idareden kaynaklanan gecikmelerin (proje onayı, yer teslimi, ödenek yetersizliği... 4735 sayılı kanun , idarenin kusuru , imar yolu , kamu zararı , projelerin onaylanması , Sayıştay kararı , süre uzatımı , Yapım işleri , Yer teslimi , YİGŞ Madde 29

4735 sayılı kanun , aktif madde , Biyosidal Ürünler , Danıştay onama kararı , ECHA Article 95 , ihaleden... Özellikle kimyasal ve biyosidal ürün alımlarında, teknik şartnameler ürünün kendisi...

kısımda yer alan düzenlemelerin (sınır değer tespiti yapılmaması, araç özelliklerinin yetersiz tanımlanması vb.) hukuka aykırı olduğunu iddia ederek Kamu İhale... 4734 sayılı kanun , araç kiralama ihalesi , Danıştay 13.

...feshin haklılığına ilişkin davanın kesinleşmesini beklemeden yasaklama işlemini (özellikle de adli yargıdaki kesinleşmemiş bir karara dayanarak) iptal etmemelidir. 4735 sayılı kanun , adli yargı , asliye hukuk mahkemesi , bekletici mesele , Danıştay bozma kararı...

Giriş: Öngörülemeyen Risk Olarak Hava Koşulları Yapım işleri, doğası gereği dış etkenlere ve özellikle hava koşullarına karşı son derece hassastır. 4735 sayılı kanun , gecikme cezası , hava muhalefeti , Havanın Fen Noktasında Çalışılmaması , iş...

...dayalı olup olmadığı) doğru tespit edilmeli ve İdari Şartname'deki tüm düzenlemeler (özellikle aşırı düşük teklif maddeleri) bu tespitle uyumlu olmalıdır. (R) Katsayısı , 2025/UH.II-721 , 4734 sayılı kanun , Belirsizlik , ihale iptali , Karsız Yaklaşık Maliyet , kik kararı , personel çalıştırılmasına...

...malzemenin kapasite raporlarına ek olarak, ihaledeki Genel Teknik Şartname’de istenen özellikleri (örneğin laboratuvar sonuçları) karşıladığını da göstermeleri beklenir... 4734 sayılı kanun , aşırı düşük teklif , Danıştay kararı , dolomit , eksik inceleme , kamu ihale...

Hizmet alımlarında, özellikle araç kiralamalarında, yüklenicinin teknik şartnameye (model yılı, donanım vb.) uygun araç sağlamaması sık karşılaşılan bir durumdur.