Ancak idare, 01.12.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yükleniciye 87 gün süre uzatımı vermiştir.

Kalan %4'lük fazla kısım, yükleniciye iade edilmek zorundadır.

hakedişte de daha önce yapılan ödemelerin kesileceğini yükleniciye bildirmiştir.

...quot; Dedi Covid-19 salgını, kamu ihale sözleşmelerinde yüklenicilerin en sık başvurduğu mücbir sebep&quot...

Bu nedenle, giderlerin yükleniciye ait olduğunu belirten sözleşme hükmü geçerlidir.

Davacı yüklenici, bir tacir olarak basiretli davranmak zorundadır ve bu riski öngörmelidir.

Hukuki Sonuç: Yüklenicinin sözleşmesi, lehe olan yeni mevzuat yürürlüğe girmeden önce bitmiştir.

Çıkan sonuç (Toplam Götürü Bedel x %42), yüklenicinin fesih tarihi itibarıyla hak ettiği brüt bedeldir.

Ancak bu durumda, yüklenici hakkında 4735 sayılı kanunun 26.