rapor arasında çelişki bulunmaktadır. (Yani, işler sözleşme kapsamındadır). sayılı kararı , bu durumda mahkemenin keyfi bir seçim yapamayacağını, çelişkiyi... Hukuk Dairesi , yeniden bilirkişi

...bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda cezanın artırılmasını öngörür. sayılı kararı, bu ayrıma açıklık getirmiştir.

sayılı kararı incelenmiştir. maddelerine göre bedelde değişiklik yapılamayaca 1 ğı... ...ikle davalının (yüklenicinin) davayı kabul ettiği bir durumda, mahkemenin bu iradeyi yok sayarak davayı reddetmes...

Mücbir sebep halinin ortaya çıkması durumunda, süre uzatım talebinin 20 gün içerisinde istenmesi mecburidir. Yüklenici firma, yolun kısa sürede açılacağını düşünerek diğer 30 duvarda çalışmaya devam etmiştir.

hakedişten 10. hakedişe kadar ödeme yapılmıştır. hakedişte bu iş kalemlerine ödeme yapmamış ve 12. Yüklenici bu duruma itiraz etmiş ve oluşan anlaşmazlığın çözümü için...

Bir hastane bakım hizmeti alımı ihalesinde, idare ihaleyi re'sen iptal etmiştir. Bu durumda dava, idarenin iptal kararına değil, KİK'in bu konudaki nihai kararına karşı açılmalıdır.

Bu nedenle, davacının bu ihale ile meşru, kişisel ve güncel bir menfaat alakası bulunmamaktadır. Bu durumu tespit eden Danıştay, ihale ile meşru, kişisel...

Üçüncü Kişinin İnisiyatifindeki İş Yükleniciye Garanti Ettirilir mi? Bu durum, 2886 sayılı Kanun'un açıklık ve rekabet ilkesine aykırıdır.

Bu karara yapılan itiraz da Sulh Ceza Hakimliğince reddedilmiştir. Yargıtay, bu filtrenin doğru işletildiği durumlarda (bu kararda olduğu gibi) KYOK kararını korumaktadır.

18 Eylül'de açılan dava, süre aşımı nedeniyle reddedilmiştir. ...quot;hak düşürücü niteliktedir ve kaçırılması durumunda davanız esastan ne kadar haklı olursa olsun reddedilir...