...mahalli piyasa rayiçleriyle (tenzilatsız olarak) talep etme hakkı doğar. 21'deki %10 artış sınırı ve idarenin yazılı talimatım yok savunmasıyla karşılaşmaktadır.

fıkrası uyarınca maaş ödemelerinden davalı idarenin sorumlu olması... ...bu bedeli yüklenicinin hakedişinden veya teminatından kesme hakkına sahiptir.

...sözleşmeyi feshederse, daha sonra bu feshe dayanarak yüklenici hakkında taahhüdünü yerine getirmediği (4735... Danıştay, idarenin 4735 S.K.

Yüklenici, sözleşmede idarenin geç ödemesi için bir ceza öngörülmediğini bilerek bu sözleşmeyi imzalamıştır. ...saklıdır; ancak sözleşmede olmayan bir cezai şartı talep etme hakkı yoktur.

Oysa idarenin gönderdiği yazı, Vekaletname Bilgileri, & Aksi takdirde, usul hatası nedeniyle alınan yaptırım kararları Kurul tarafından iptal edilebilir.

...imalatı şartnamedeki kritik bir teknik detaya aykırı ise, idarenin kabul işlemlerini yapmama ve teminatı iade etmeme...

...işlerinde yüklenicinin işe başlayabilmesinin temel şartı, idarenin yer teslimini sorunsuz yapmasıdır. ...sözleşmeyi haklı nedenle feshetme ve teminatlarını geri isteme hakkı doğar.

Bu sebeple, davalı idarenin, uyuşmazlık konusu yasaklama kararını 4735 sayılı Kanun'un 25. İdare, bu tespite dayanarak yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanun'un 25.

Bu durum, TBK 136/1 uyarınca idarenin sorumlu tutulamayacağı bir subjektif imkânsızlık halidir. ...güvenerek yaptığı masrafları (menfi zarar) idareden talep etme hakkına sahiptir.

YFK'nın Yorumu: YFK, hakedişlerin sözleşmede belirtilen sürede ödenmemesinin, idarenin 4734 S.K. ...quot; olarak yorumlanır ve yüklenici için bir süre uzatımı hakkı doğurur.