idarenin kusuru kavramı, idarenin (devlet kurumlarının) yüklenicilere karşı olan sorumluluklarını anlamak için kritik öneme sahiptir. Bu kavram, idarenin ihmali veya hatası nedeniyle ortaya çıkan sorunları kapsar ve ihale sürecinde önemli sonuçlar doğurabilir.İdarenin…
Devamı idarenin kusuru - Arama Sonuçları
Hukuk Dairesi, yüklenicinin kusuruyla (işi yavaşlatma) feshedilen kamu ihale sözleşmesinde, idarenin talep edebileceği menfi zararın (olumsuz zarar) nasıl hesaplanacağını detaylandırdı.
...2017/707 esas, 2018/30 karar sayılı ilamında belirtildiği üzere, ihalenin feshinde idarenin kusurlu olduğu, davacı tarafın kusurunun bulunmadığının kesin mahkeme ilamı ile sabit olması, Dikkate alındığında, idarenin sözleşmenin yerine getirilememesinde tek kusurlu olması ve ihaleyi tek taraflı olarak feshetmesi nedeniyle, sözleşme...
Peki, iş programına göre gecikmiş bir iş, yüklenicinin kusuru olmaksızın, idarenin kendi nedenleriyle (ödenek yetersizliği, bütçesel zorluklar vb.) tamamlanmadan feshedilirse, idare fesih tarihine kadar yaşanan gecikme için ceza kesintisi yapabilir mi?
Kamu İhale Kurulunun 23.07.2025 tarihli ve 2025/UH.II-1579 sayılı kararı, idarenin kendi personelinin kusurundan doğacak sorumluluğu yükleniciye devretme girişiminin hukuka aykırılığını ve sonuçlarını net bir şekilde ortaya koyan emsal bir karardır.
4735 sayılı Kanun Madde 10 , ambulans helikopteri , gecikme cezası , hizmet alımı , idarenin onayı , mücbir sebep , öngörülemezlik , süre uzatımı , tedarikçi hatası , Yargıtay Kararı , yüklenicinin kusuru
Madde , hizmet kusuru , idarenin takdir yetkisi , ihale dışı bırakma , iş ve meslek ahlakı , ispat yükü , kamu ihale kurulu , kumanya hizmeti , sözleşme performansı
Mal alımı sözleşmelerinde süre uzatımı, yalnızca yüklenicinin kusuru dışındaki mücbir sebepler veya idarenin kendi yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucu işin gecikmesi halinde verilir.
Sayıştay, hava muhalefetinin YİGŞ kapsamında yüklenicinin kusuru olmayan ve işe engel bir durum olduğuna, idarenin meteorolojik verilere dayanarak mevzuata uygun süre uzatımı verdiğine ve kamu zararı oluşmadığına karar vermiştir.
Yüklenicinin kendi başvurusu sonuçlanana kadar işi durdurması, idarenin kusuru değil, yüklenicinin kendi kusurudur.
29/4: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi... Bu nedenle, başka bir idarenin gecikmesi YİGŞ Md.










