...geçici hakedişlerin de zamanında ödenmediği, bu durumun iş programını aksattığı, idarenin sorumluluğunda olan bu nedenlerle 2021 yılında ödenen 9.268.105,67 TL imalat tutarının...
idarenin hatası - Arama Sonuçları
...yazılı olarak başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir.
Sözleşmede bu çalışılmayan dönemin iş süresine dahil edilip edilmediği, idarenin kusurunun bu süreci nasıl etkilediği temel tartışma konusudur.
c)İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar.
Yüksek Fen Kurulu Kararı (2022/74) Olayın Özeti: Bir bina yapım işinde, idarenin yapı ruhsatını geç alması nedeniyle yükleniciye 144 gün süre uzatımı verilmiştir.
c) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar.
Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.” ,
Temyiz Kurulu Kararı: 35 Günde İşin Yüzde 80'inin Altında Kalacağı Bilinemez Kurul, idarenin iş eksilişi (Md.
İddiaya göre, bu süre uzatımı verilmeseydi iş zamanında bitmeyecek ve idarenin yükleniciden gecikme cezası kesmesi gerekecekti.
...kayıtların incelenmesinde ödemelerin geç yapıldığının anlaşıldığını, davalı idareye, idarenin kendisine uygulamış olduğu sözleşme bedeli olan 1.794.354,57 TL'nin binde...