Kusur İdarede: Yüklenicinin kış dönemine sarkmasının nedeni kendi kusuru değil, idareden kaynaklı 85 günlük gecikmedir. Yapım işlerinde süre uzatımı hesaplamaları, özellikle idareden kaynaklı gecikmelerin havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi (kış sezonu) ile kesişmesi durumunda karmaşık hale gelmektedir.

Hakları Saklı Tutma Zorunluluğu: Ancak TBK 138'e dayanabilmek için, idareden kaynaklı gecikme (örn. Hukuk Dairesi , aşırı ifa güçlüğü , fiyat farkı , haklarını saklı tutma , idareden kaynaklı gecikme , sözleşmede fiyat farkı olmaması , TBK 138 , Yargıtay Kararı , yer değişikliği

Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 02.03.2022 tarihli ve 51156 tutanak sayılı kararı , idareden kaynaklı gecikmelerin bu hesabı nasıl değiştirdiğine dair emsal bir niteliktedir.

maddesi uyarınca idareden kaynaklanan nedenlerle iş eksilişi yaparak sözleşmeyi feshetmiştir. Sayıştay: Gecikme Cezası İş Tamamlanırsa Uygulanır, Fesihte Değil Sayıştay 6. Olayda, gecikmenin dahi idare kaynaklı olduğu (altyapı eksiklikleri) anlaşılmaktadır.

Ancak, idareden kaynaklı bir gecikme (ruhsatın geç alınması gibi) nedeniyle verilen süre uzatımı işi kış aylarına sarkıtırsa, bu kuralın istisnası olan YİGŞ 29/9'un nasıl yorumlanacağı kritik bir anlaşmazlık konusudur.

Ancak, idareden kaynaklı bir gecikme (ruhsatın geç alınması gibi) nedeniyle verilen süre uzatımı işi kış aylarına sarkıtırsa, bu kuralın istisnası olan YİGŞ 29/9'un nasıl yorumlanacağı kritik bir anlaşmazlık konusudur.

Gerekçe olarak; ruhsat alımındaki gecikme, Anıtlar Kurulu proje onayındaki gecikme, hakediş ödemelerindeki gecikme ve iş artışı gibi idareden kaynaklı nedenlerle işin 538 gün uzamasını göstermiş ve sözleşmenin uyarlanmasını (fiyat farkı verilmesini) talep etmiştir.

idareden kaynaklı sebepler , mücbir sebep , süre uzatımı , Yapım işleri Mücbir Sebepler ve İdareden Kaynaklı Sebepler Kanunda ve Şartnamede sayılan mücbir sebepler... Gecikilen her gün için, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası kesilir.

Kamu ihale sözleşmelerinde, idareden kaynaklanan sebeplerle (proje revizyonu, yer teslimi... quot; Yüklenicinin Üç Talebi: Fiyat Farkı, Gecikme Cezası İadesi ve İmalat Bedeli Davacı yüklenici, Aydın... Bir yapım işinde, idareden kaynaklı yer değişikliği nedeniyle işin durması sonucu yüklenicinin...

...yüklenicinin kusuru olmaksızın yaşanan bu gecikmeleri idareden kaynaklanan bir sebep olarak kabul etmiş ve... Sayıştay: Hakediş Gecikmesi YİGŞ'e Göre Net Bir Süre Uzatımı Sebebidir Sayıştay 6. 29 kapsamında yükleniciye süre uzatımı verilmesini gerektiren, idare kaynaklı bir kusurdur.