Ancak, ilk sözleşmenin idarenin kendi kusuru (örneğin hatalı proje veya elverişsiz zemin) nedeniyle ifa edilemediği başka bir mahkeme kararıyla sabitse, idare bu menfi zarar davasını açabilir mi? Bu kesin hüküm nedeniyle idarenin, kendi kusurundan doğan zarar için yükleniciden talepte bulunamayacağına karar verildi.

Yüksek Mahkeme'ye göre: İdarenin Kusuru Sabittir: Gerekli izin, proje ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmadan işin ihale edilmesi, işin aksamasında idareden kaynaklanan nedenlerin bulunduğunu açıkça göstermektedir.

Teknik Şartname'deki kaza durumunda idareden bedel talep edilemez hükmü, idare personelinin kusurundan (örn: alkollü araç kullanma, kasten zarar verme) kaynaklanan hasarların dahi yüklenici tarafından karşılanması anlamına gelmektedir.

Hukuk Dairesi, yüklenicinin kusuruyla (işi yavaşlatma) feshedilen kamu ihale sözleşmesinde, idarenin talep edebileceği menfi zararın (olumsuz zarar) nasıl hesaplanacağını detaylandırdı.

Hakedişlerin geç ödenmesi yükleniciler açısından süre uzatım hakkıdır ve idarenin kusurudur. Bu durumda, gecikmenin idare kusurundan kaynaklandığı açıktır, ancak bu gecikmenin süre ve mali sonuçlarının (süre uzatımı ve ödenek aktarımı) nasıl yönetileceği, önemli bir anlaşmazlık konusudur.

Asliye Hukuk Mahkemesi, yaptığı yargılama ve aldığı bilirkişi raporu sonucunda feshin haksız olduğuna ve kusurun idarede olduğuna dair bir yargı kararı vermiştir.

İlk Derece Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak idarelerin hizmet kusuru bulunduğuna karar vermiştir. Daire , hukuka aykırı ihale dışı bırakma , idarenin hizmet kusuru , illiyet bağı , kar mahrumiyeti , SGK borcu yoktur yazısı iptali , tam yargı davası , teklif geçerlilik süresinin uzatılmaması , yargı kararının uygulanması

İdareye, yargı kararına uyması nedeniyle bir kusur yüklenemeyeceği için, ortada idarenin kusuruna dayalı haksız bir fesih yoktur. Olayda idarenin bir kusuru olmayıp, hukuki imkânsızlık nedeniyle sözleşme sona erdiğinden, yüklenicinin kâr kaybı talebinin reddedilmesi gerektiğine karar vermiştir.

söz konusu düzenlemede idarenin demirbaşlarının arızalanması durumunda gerekli tamiratın yapılması sorumluluğunun yüklenicinin kullanımdan kaynaklanan kusuruna bağlanmadığı...