...olmaması, şehir merkezinde yapılan imalatlar için mobilizasyon şartlarının kolaylığı ve yer teslimi sonrası işe başlanılması hususu dikkate alındığında şantiye kurulumu için 1... Tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir.

...tarihleri arasında Turizm bölgelerinde uygulanan inşaat yasaklarının dikkate alınmadığını, öyle ki daha işin başında işyeri teslimi yapıldığı halde işe başlamanın turizmden kaynaklı inşaat yasağı nedeniyle 35 gün geç başlatıldığını, ayrıca inşaatın başlamasından sonra yapılan iş programı yeniden revize edilerek yasak nedeniyle 35 günlük...

(İl Afet ve Acil Durum Başkanlığı) 15/03/2022 tarihli ve E-261763 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 18/11/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 17/02/2022 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “ .

ibaresinin; Geçici 3. ...kamu zararı arasında nedensellik bağının kurulması gerektiği, bütçe ödeneklerinin teslim edildiği söz konusu sorumluların hesap ve işlemlerinin Sayıştay tarafından yargılanmasında... Bu düzenlemeler, herkes için geçerli, soyut ve genel hükümler içermektedir. Üyeliği sona erenler dört yıl geçmeden tekrar seçilemez.

... 06.2017 tarihli ve 064304 sayılı faturada 2/10 KDV tevkifatı yapılarak davalı idareye teslim edildiğini, davalı idarenin 06.06.2017 tarihli yazı ile KDV tevkifatının 2/10 değil de ... aykırı olduğunu, KASKİ ile yapılan görüşmelerde işin adında “yapım” kelimesi geçmemesi nedeni ile KDV tevkifatının 9/10 şeklinde olması gerektiğinin ifade edildiğini, ancak ...

Zira sözleşmede kendisine peyderpey yer teslimi yapılacağı, kamulaştırma yapıldıkça yer teslimi yapılacağı kararlaştırılmış, davacı da bunu bilerek işe başlamıştır.

Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 245 (İkiYüzKırkBeş) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

... inşaatı, mekanik tesisat, elektrik tesisatı işine ilişkin toplam 3.973.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedelli bir sözleşme olduğu, sözleşmeye göre davalı idareye 240.000,00 ... getirilemediğinden sözleşmeye göre ceza uygulamasına başlandığı ve 20.06.2019 tarihine kadar işin geçici kabule hazır hale getirilmesinin istendiği, davacı tarafça 21.01.2019 ve 11.03.2019 ...

… Ancak geçen süre zarfında muhtelif zamanlarda araç teslimlerinin gerçekleştiği günlük olarak tespit ... yazımız ile başlatılması istenen muhtelif araçlardan 119 (yüz on dokuz) aracın halen daha teslim edilmediği tespit edilmiştir.

...16.08.2007 tarihinde davacı şirkete bildirilmesine karşın sonraki süreçte herhangi bir teslimat yapılmadığı, ihale sözleşmesi kapsamında yükümlülüğün yerine getirilmediği...