Davacı taraf, davalının işin yapılacağı yerleri hukuki ve fiili ayıptan ari olarak teslim etmeyerek kusurlu olmasına rağmen ihaleyi tek taraflı feshetmesi nedeniyle kâr mahrumiyeti ve paraya çevrilerek irat kaydedilen teminat mektup bedellerinin tahsili için 16.06.2015 tarihinde dava açmıştır.

...tarihinde bildirildiği ve bu bildirimle başlayan 45 günlük süre içinde 22/11/2013 tarihinde yasaklama kararının verildiği, söz konusu yasaklama kararının 30/11/2013 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandığı anlaşıldığından, davacı şirketin ve şirket ortağının yasak fiil veya davranışının tespit edildiği tarihten itibaren 45 günlük sürenin...

maddesi ile, sözleşmenin 19-A/3 maddesi birlikte değerlendirilerek, tanzim tarihine 45 gün ilavesi ile hak edişlerin ödenmesi gerekli tarih bulunmuş, böylece, ödemelerdeki fiili gecikme süreleri belirlenerek, gecikme süresi, dolayısıyla verilmesi gereken süre uzatımı 574.69 gün olarak belirlenmiştir.

... farkının hesabında işin fiilen yapıldığı ay olan Kasım 2020 endeksinin, -Hakediş itibar tarihi …olan … nolu hakediş kapsamında olup Aralık 2020 dönemine isabet eden …TL’lik imalatın ... programının ilerisinde olması nedeniyle bu tutara ilişkin fiyat farkının hesabında işin fiilen yapıldığı ay olan Aralık 2020 endeksinin, uygulanması gerektiği, aynı şekilde, diğer ...

maddesinde; sözleşmenin süresinin sözleşmenin imzalanmasını müteakip başlayıp 15.12.2009 tarihinde sona ereceği, 34.1. maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde idarenin sözleşmeyi feshedeceğinin belirtildiği görülmektedir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından, ihale tarihinden önceki beş yıl içerisinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş ... davranışlar içine girmeyen sözleşme hükümlerine aykırı davranışların, idareye zarar verecek fiil ve davranışların ya da yüklenicilerin iş veya mesleklerinden dolayı yürürlükteki kanunların ...

... ihale uhdesinde kalan yüklenici ile 17/02/2022 tarihinde sözleşme imzalanarak, 22/02/2022 tarihinde iş yeri teslimi yapıldığı, görüş sorulan yapım işine ait sözleşmenin 11 inci ... ertesi yılda yapılması durumunda, yüklenicinin ihale yılına ait ödeneği kullanmasında fiili imkânsızlık olduğu, böyle bir durumda ihalenin zamanında yapıldığının söylenemeyeceği gibi ...

...tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı (Mikro... teknik belgelerde, değişiklik yapılmaksızın işin tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine uygun bir şekilde...

Bu talimatın yükleniciye tebliği tarihinden başlamak üzere işin özelliğine göre, talimat yazısında idarece daha uzun bir süre verilmemişse, yüklenici on (10) gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen başlamadığı veya başlayıp da belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre...