III Aylık dönem için; Ocak ayına … TL, Şubat ayına … TL, Mart ayına ise … TL olmak üzere toplam … TL, 2. TL) ödenmesi gereken toplam fatura bedelini (…
e ihale - Arama Sonuçları
Mahkemece asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın kabulüne, davacının tazminat isteminin reddine dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. …” Denilmektedir.
KARAR : Dava, eser sözleşmesinin gecikmeli olarak ifası sebebiyle yapılan gecikme cezasının kaldırılarak ödenmeyen iş bedeli alacağının tahsili istemine ilişkindir.
Sözleşmenin 24/3-4-5. Adı geçen şartnamenin geçici hakedişler başlıklı 39. Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. maddesinin 2. Davacı vekili; davalının, .. Hukuk Dairesi 28.11.2016 tarih ve 2016/3150 E.
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun “Konu” başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı … İl Müdürlüğünce … tarihinde ihale edilen ve … yükleniminde bulunan … TL sözleşme bedelli … …
İdare … tarih ve … sayılı süre uzatım kararıyla yüklenici firmaya … gün ek süre vermiştir. Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi
Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. Diğer taraftan sözleşmenin 41/7. Anılan Şartnamenin 39. Sözleşmenin (işe başlama ve işin bitiş tarihi) başlıklı 4.