CGK'nın bu itirazı reddederek beraat hükmünü onaması, TCK 257'nin nasıl yorumlanması gerektiğine dair kritik dersler içermektedir. Zarar ise, proje onaylandıktan sonra, uygulama aşamasında , yüklenici firmanın usulsüzlük yapmasından kaynaklanmıştır.

Yargıtay'dan Götürü Bedelde Fazla İmalat Hesabı Dersi: YİGŞ Madde 21 ve 22 Nasıl Uygulanır? Yargıtay; Fiyat farkı ve gecikme cezası taleplerini, yüklenicinin hakedişlere usulüne uygun (YİGŞ 39'a göre) itiraz etmemesi nedeniyle reddetmiştir.

YFK Görüşünün Hatalı Yorumlanması Yüklenicinin talebi üzerine idare, YFK'dan görüş istemiştir.

bilgisayarın yüklenici tarafından temin edilmesine ilişkin doküman düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu... Yükleniciden Laptop İsteyebilir mi? ...01.2025 tarihli ve 2025/UH.I-346 sayılı kararı, bu tür hatalı düzenlemelerin ihaleyi nasıl iptale götürdüğünü net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Hakedişlerden Yapılan Kesintiler: Vergi, SGK ve Teminatlar Yüklenici firma, 1 Milyon TL'lik bir hakediş faturası kestiğinde, hesabına 1 Milyon TL geçmez.

‘İhaleden Haksız Elendim’ Diyerek Kâr Kaybı İstedi, Danıştay ‘Kendi Vazgeçtin’ Dedi: İlliyet Bağı Nasıl Kesilir? Ancak SGK, firmanın belediyedeki hakedişleri ve alt yüklenici borçları gibi karmaşık gerekçelerle bu borcu yoktur yazısını daha sonra iptal etmiştir.

madde gereği yüklenicinin, teknik personel belgelerini yer tesliminden itibaren 5 gün içinde (en geç 04.07.2016'ya kadar) idareye sunması gerekiyordu.

İş Eksilişi Yapılan Projelerde İş Bitirme Belgesi Tutarı Nasıl Hesaplanır? Peki, bu durumda yüklenicinin alacağı İş Bitirme Belgesinde hangi rakam yazar?

maddesinde istenen Kritik Yol Diyagramının (mücbir sebebin işi nasıl etkilediğini gösteren şema) yüklenici tarafından süre uzatım talebiyle birlikte sunulmamış olmasıdır.