2020/635187 İhale Kayıt Numaralı “Aydın 1500 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
analiz raporu - Arama Sonuçları
...oluştuğu, İhale aşamasında ve sonrasında toprak yapısı bilinse de; o yılki alınan yağış raporundan da görüleceği üzere inşaat sahasına aşırı yağmur yağdığı, kot farkından...
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihalede sunmuş oldukları...
Ayrıca, hakediş raporunun arka sayfasında da SGK kesintileri bölümünde de bu kesintiye yer verilir.
...demirbaş donanımlı yemekhane kullanım bedeli, elektrik, su, lpg/doğalgaz giderleri; numune analiz giderleri; ana girdilerin tümü, yardımcı giderlerin tümü; teknik şartnamede belirtilen...
...ve 5996 numaralı ödeme emri belgesi ekinde) demirbaş eşya niteliğindeki malzemelerin analizlerinden %25 müteahhitlik karı ve genel gider çıkarılarak proforma fatura üzerinden...
Dosya kapsamı ve alınan bilirkişi raporunun davalı iş sahibince davacıya belirtilen nedenlerle toplam 538 gün süre uzatımı...
...24/08/2020 tarihinde yer tesliminin yapıldığı, işe başlandığı, yapılan zemin etüdü raporunda zemin sıvılaşması olduğunun anlaşıldığı, yapım işinin durdurulduğu, zemin...
Asliye Hukuk Mahkemesine talimat yazılarak alınan 03.09.2019 tarihli teknik bilirkişi heyet raporunda sözleşmenin 10.1.2.
Ancak, ilk derece mahkemesinin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda, imalat bedeline ek olarak, bu imalatlar yapılırken katlanılan kamyon ve iş...