4735 sayılı Kanunun “Danışmanlık hizmeti sunucularının sorumluluğu” başlıklı 32’nci maddesinde; “Danışmanlık hizmetlerinde; tasarım hatası, uygulama yanlışlığı...

4735 sayılı kanun , iç genelge , Sözleşme , sözleşme eki , Yeni birim fiyat …nce yayımlanan iç genelgeler, Kanunlarının uygulanmasında yol gösterici niteliğe sahip olup, yeni birim fiyatın 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile ikincil mevzuat hükümlerine göre ve yüklenici ile karşılıklı anlaşma yoluyla tespit edilmesi gerekmektedir.

maddesinin son cümlesinde belirtilen ifadeye de yer verilmediğinden, sözleşmenin imzalanmasından sonra, işin yürütümü sırasında yasaklanan fiil ve davranışların işlendiğinin anlaşılması hâlinde, 4735 sayılı Kanun'a göre yasaklama işlemi tesis edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

...yasaklanmasına ilişkin 03/03/2018 tarihli Resmi Gazete ilanı incelendiğinde, yasaklamanın dayanağı ve kapsamının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu olduğu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu olmadığı, kaldı ki davacı şirketin itirazen şikâyet dilekçesinde yer verdiği Kamu İhale Kurulu'nun ...

4735 sayılı Kanunun “Danışmanlık hizmeti sunucularının sorumluluğu” başlıklı 32’nci maddesinde; “Danışmanlık hizmetlerinde; tasarım hatası, uygulama yanlışlığı...

maddesiyle 4735 sayılı Kanun'a eklenen Geçici 4. maddesi kapsamında 300 gün ilave süre talep etmesinin iyiniyet ve dürüstlük kuralına aykırı bir davranış olduğu, öte yandan, 4735 sayılı Kanun'a eklenen Geçici 4. sayılı işlemi yönünden, davacı şirketin süre uzatım talebi üzerine 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4.

K:… sayılı kararda; ihale uhdesinde kalan ve sözleşme imzalanan davacı şirket tarafından 13/03/2019 tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde bulunulduğu, Ankara Valiliği'nin … tarih ve E… sayılı Olur'u ile 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4.

#039;daki sel felaketi dışındaki nedenlerin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10. maddesindeki mücbir sebep hallerinden herhangi birisini teşkil etmemesi, sel felaketinin ise davacıya verilen 150 günlük süre içerisinde meydana gelmesi ve 4735 sayılı Kanunun 10. 20 gün , 4735 sayılı kanun 10.

§ 14) ve netice olarak yapılan eylemin ceza yargılaması açısından suçun oluşması için yeterli unsurlar içermese de idari yargılama açısından 4735 sayılı Kanun'da yer alan yasak fiil ve davranışın işlenmesi (bkz. 4735 sayılı Kanun'un 20. 4735 sayılı Kanun'un 21.

İPTAL DAVASININ KONUSU : 3.12.2010 günlü, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun; 1- 2. 5018 sayılı kanun , 71. B- Anayasa'ya Aykırılık Sorunu 1- Kanun'un 2. Kanun'un 2. (1) Bu Kanunun uygulanmasında; (…