2014/452) İşin bitim tarihi havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı döneme denk... maddesinde Bu iş yerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasındaki 119 gündür.

...günlük süre uzatım isteminde ve ikinci defa süre uzatım isteminde davacının % 51 ortak olduğu, işin sadece % 23'lük kısmının tamamlandığı, işin tesliminden itibaren 45 gün süre içerisinde taahhüdün yerine getirilmediği anlaşıldığından % 50'den fazla hisseye sahip olan davacı K1'in ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin...

Söz konusu iş için düzenlenen Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında, geçici kabule engel teşkil etmeyen eksiklikler belirtilmiş ve bu eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 45 gün süre verilmiştir.

maddesine göre işin bitirilme süresi geminin yüklenici tarafından teslim alınmasından itibaren 45 takvim günü olup gemi 14.03.2006 tarihinde yükleniciye teslim edildiğine göre 45 günlük süre 28.04.2006 tarihinde dolmaktadır.

...tarafından yasaklamayı gerektiren durumun farkına 27.08.2010 tarihinde varıldığı ve 45 günlük sürenin 11.10.2010 tarihinde sona erdiği, dolayısıyla yasaklama kararının 45 günlük süre dolduktan sonra verildiği ileri sürülmüş ise de, bu durumda öncelikle yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihin belirlenmesinin...

maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tekrar 45 takvim günü cezalı ilave süre verilerek işin bitim tarihi 04/01/2019 olarak belirlenmiştir.

...gidilmesinin haklı gerekçe olarak sunulamayacağı, davacının bu yöndeki iddiasına itibar edilmediği, bununla birlikte, davacı tarafından, 4735 sayılı Kanun'da belirlenen 45 günlük sürede ihaleden yasaklama kararı verilmesi gerekirken bu süre geçtikten sonra davaya konu işlemin tesis edildiği öne sürülmekte ise de, davacının eyleminden dolayı...

...Katı Atık Alanı'nda (1.000.000 m² büyüklüğünde sahada) 2500 ton/gün ve Sincan Çadırtepe Katı Atık Alanı'nda (4.000.000 m² büyüklüğünde sahada) 4500 ton/gün kapasiteli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri'nin (II.

...sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır, bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılır hükmüne göre 45 gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir.