maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

maddesi b bendinde, sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25.

Somut olayda, kesin kabul onay tarihi 20.06.2011 kesin hesap onayı ise 26.12.2011 tarihidir.

Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. Sözleşmede bedel toplam olarak kararlaştırılmış olduğundan 6.

CEVAP Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; zamanaşımı itirazında bulunarak davanın reddini istemiştir.

mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık

… İl Özel İdaresi’nin 28/04/20b>21b> tarih ve 2719 sayılı yazısında; “Çevre ve Şehircilik... ...hakedişe konu imalatın görevlilerin birinin veya bir kaçının branşını ilgilendirmemesi durumunda, imzalasının gerekip...

İş bu komisyon kararı tarafımızca tanzim edilmiş olup imza altına alınmıştır.” İfadelerine yer verilmiştir.

bentte yazılı nedenlerle davacının tüm, davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2.

Sözleşmedeki 60 günlük süreye göre işin bitim tarihi 07.12.2019’dur. ...süre uzatımı talep edildiği, 13.12.2019 tarihli 17834958/79974b>21b>6-1367 sayılı yazı ile 30.01.2020 tarihine kadar süre uzatımı... … Belediyesi ile … Ltd.