...istemin reddine dair verilen karar, davalı vekilince temyiz... Davacı ile 6360 sayılı Yasa ile kapatılıp davalı ... 6.7.2020, HD., E. 6100 sayılı HMK’nın 26.

...oyçokluğuyla, Karar verildiği 16.12.2020 tarih ve 48544 sayılı tutanakta... İhtiyacın doğru bir şekilde tespit edilmesi, 2.2. Sorumluluk Yönünden İnceleme 183 sayılı asıl İlamın 2. ...belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci...

...sayılmış olup anılan ekler 6100 Sayılı HMK'nın 193. ...gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Dava eser sözleşmesinden... maddesinde “… maddesinde “… 2020/1286, K.

...Başkanlığı) 24/02/2022 tarihli ve 708743 sayılı yazısı ve eklerinden özetle... ...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 28/10/2020 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... Bu madde boş bırakılmıştır. ...anlaşmazlık göz önünde bulundurularak karar ihdas edilmektedir. Hükümleri yer almaktadır.

I - KONU Devlet Su İşleri 13. ...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...süre uzatım ve ödenek aktarma kararlarına istinaden yüklenici... (e) ve (ı) bentlerinde; “ ...göre “Olur” lar alındığı, 2020 yılında düzenlenen en son...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: .. K:… sayılı kararda; .. ...pandemisinin Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihi itibarıyla Sağlık... maddesinin 3. sayılı ve … tarihli, … İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

...kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz... SONUÇ: Yukarıda 1. ...yararına BOZULMASINA, ödenenden 5766 sayılı Kanun'un 11. ...isteminde bulunulabileceğine 19.02.2020 gününde oybirliğiyle karar...

...yasaklanmasına ilişkin 25/11/2020 tarih ve 31315 sayılı Resmî... Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: .. maddesinin 3. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. sayılı kararda; Covid-19 salgını...

...arasında oluşan anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır. ...tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2019    % 15 2020