...için: İhale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, ikinci en avantajlı teklifi otomatik olarak kabul etmek zorunda... ... İkinci en avantajlı teklif sahipleri, idarenin kendilerini davet etmeme ve ihaleyi iptal etme hakkı olduğunu bilmelidir.

...maliyetlerinin %150 oranında arttığını ve idarenin ilk firmayı davette kusurlu olarak geciktiğini belirterek sözleşmeyi imzalamamıştır. ... Danıştay, teklif geçerlilik süresi (örnekte 180 ... zaman geçse ve maliyetler artsa dahi sözleşmeyi imzalamak zorunda olduğuna karar ...

Bir simülatör tedarik işinde, idarenin sözleşme gereği vermesi gereken teknik bilgileri vermemesi nedeniyle yaşanan gecikmede...

...Sözleşmenin Feshi Davacı yüklenici, bir eğitim ve araştırma hastanesi yapım işi ihalesini kazanmış, 23.07.2010 tarihinde sözleşmeyi imzalamış... ... ...Kaybı ve Tüm Sözleşme Masrafları Sözleşmesi feshedilen yüklenici, feshin idarenin hatasından (ihale sürecini yanlış yönetmesi) kaynaklandığını...

...İlk Derece Mahkemesi, yüklenicinin feshini haklı bularak davayı... ... Ancak davalı idarenin (diğer 56 yüklenicinin işe... ... Bu durumda sakın sözleşmeyi tek taraflı feshetmeyin.

İdare, sözleşmeyi feshedip teminatı gelir kaydetme... ... ...yatırılan kesin teminatın, sözleşme feshinde idareye bir ilave kazanç... ... KİK'in 2022/DK.D-40 sayılı kararı, idarenin sadece yasal orana tekabül eden tutarı gelir kaydedebileceği, fazlasını ise...

Özellikle idarenin, yüklenicinin kalan sürede işi bitirmesinin teknik olarak imkansız olduğu iddiasına... ... maddesi uyarınca sözleşmeyi feshetmiştir. ... İdarenin bu teknik imkansızlığı net olarak kanıtlayamaması, feshin haksız bulunmasına ve yasaklama talebinin...

...Formülü Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi (temerrüdü) nedeniyle idarenin sözleşmeyi haklı feshetmesi durumunda, idare sadece gecikme cezası... ... ...yapmadığı sözleşmenin feshi anında kalan imalât için, işin sözleşme tarihinde sözleşmesi feshedilen yükleniciye en yakın teklifi veren kişiye...

...süresinde bitirilmediği gerekçesiyle sözleşmeyi feshetmiş ve teminatları... ... ...Mahkemesi ve İstinaf (Bölge Adliye Mahkemesi), idarenin yer teslimi ve ödemelerdeki ağır gecikmesi nedeniyle tek kusurlu olduğuna, bu nedenle feshin haksız olduğuna karar vermiştir.