Sözleşme Hükmü: Taraflar arasındaki sözleşmenin İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi başlıklı 35.1.1.

Haksız Fesihte Ortak Kusur Tuzağı: Yargıtay, Yüklenicinin Tazminat Talebini Neden Bozdu? ...teminatını, alacaklarını ve uğradığı zararları talep etme hakkı doğurur. ...üzerine idare, iş süresinde bitirilmediği gerekçesiyle sözleşmeyi feshetmiş ve teminatları irat kaydetmiştir....

İdare, tasfiye etmeyip sözleşmeyi feshederek kusurlu davranmıştır. Bir okul yapım işinde idarenin %10'u aşan iş artışına rağmen sözleşmeyi tasfiye etmemesi ve yüklenicinin de işi %25 seviyesinde durdurması üzerine sözleşme feshedilmiştir.

Müspet Zarar ve Menfi Zarar Ayrımı: Yargıtay'dan Haklı Fesihte Tazminat Sınırlarına Dair Emsal Karar Kamu ihalelerinde idarenin kusuru (yer teslimi yapmama, kamulaştırmayı bitirmeme) nedeniyle yüklenicinin sözleşmeyi haklı olarak feshetmesi, tazminat taleplerini gündeme getirir.

Yüklenicinin, işi yürütemeyeceğini anlayarak idareye sözleşmenin feshini talep etmesi ve idarenin bu talebe istinaden sözleşmeyi feshetmesi, idarenin 20(a) bendindeki ihtar zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Kararın İlgili Kısmı Ancak davalı iş sahibi, kesinleşen idari yargı kararı uyarınca Kamu İhale Kurulunun ihaleyi iptal etmesi sonucu sözleşmeyi feshetmek zorunda kalmıştır. Bu durumda idare, KİK kararına uyarak imzalanan sözleşmeyi feshetmek zorunda kalır.

İdarenin bir yargı kararına uyarak sözleşmeyi feshetmesi durumunda, işe başlamış olan yüklenicinin yaptığı masrafların ve beklediği kârın akıbeti, en önemli hukuki sorunlardandır. İdareler için ders: Yargı veya KİK kararı uyarınca bir sözleşmeyi feshetmek, idareyi kusurlu yapmaz ve kâr kaybı tazminatından kurtarır.

İdarenin, sözleşmeyi feshetmeden önce kanunla belirlenmiş asgari sürelere uyması, feshin hukuken geçerli olabilmesi için bir ön şarttır.

Dava dilekçesinin ilk sayfasında dava konusu kısmında ise talep “Fesih ihbarnamesinin haksız ... ...şantiye kurmadığını ve iş programına uymadığını belirterek sözleşmeyi 26.08.2016 tarihinde haklı nedenle feshetmiştir... Hukuk Dairesi, dava dilekçesinde işe devam etme, &