...Uzatımı Alır Kamu ihalelerinde, idarelerin bütçe sorunları veya bürokratik gecikmeler nedeniyle yüklenici hakedişlerini sözleşmede belirtilen sürelerde ödeyememesi, sıkça karşılaşılan... ... ... yetmeyeceği, geçici hakediş ödemelerinde gecikme hesap edilerek süre ... Arka Planı: Ödenek Yetersizliği ve Geciken Hakedişler Bir yüzme havuzu yapım işinde ...

...da bu dönemde Meclis Kararıyla kira ödemelerinin vadesi uzatılmış, Belediyeye olan borçlar yapılandırılmış ve geç de olsa irtifak hakkı bedelleri gecikme zamlarıyla birlikte... ... İdare, sözleşmedeki fesih ve teminat iradı maddesini uygulamadı.

... Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te, ihale konusu ... çıkarılacak fazla ve yanlış ödemelerin yüklenicinin o işe ait ... kesileceğine dair açık bir kurala yer verilmediği, .. ... quot; Sözleşmedeki Sayıştay... ... Hak edişlerde yapılabilecek hatalar ve yanlış uygulamalar nedeniyle, Yükleniciye fazla ödenen miktarlar Yüklenicinin hak edişinden kesilir. ... ... yetkisinin sınırsız olmadığını ve yüklenicilerin teminatlarının hukuki ... öngörülmeyen yöntemlerle (örneğin teminata el koyma) alacak tahsil ...

Kamu ihalelerinde idarelerin hakediş ödemelerini geciktirmesi, yüklenicilerin en büyük sorunudur. ... Sözleşmedeki tahakkuktan sonra ... zarar istenemeyeceğine karar verdi.

Sözleşme Kontrolü: Kontrol teşkilatı ve hakediş birimleri, sözleşmenin 28. ... 2) Miktarı %20'yi ve sözleşme bedelinin %1'ini aşan iş kalemlerine sözleşmedeki (Md.

Kamu ihale sözleşmelerinde idarenin hakediş ödemelerini geciktirmesi, Yüksek Fen Kurulu ve Yargıtay kararlarıyla bir süre uzatım sebebi olarak kabul edilmektedir. ... ... ararın İlgili Kısmı Sözleşmede yer alan hak edişlerin kararlaştırılan sürede ödenmemesi ... yapım işi sözleşmesinde, ara hakedişlerin muhasebeye intikalinden sonra ... gecikilen süre kadar süre uzatımı verileceği hükmü yer almaktadır ...

...dilediği kalitede ve dilediği zamanda iş yaptırma hakkı vermez. ... Örneğin, bir mekanik tesisat işinde yüklenicinin temin edemediği bir vana için idare nam ve hesabına ihaleye... ... ...yürütülebilmesi için; idarenin eksik işleri makul sürede, gecikmeden ve asıl sözleşmedeki teknik şartları değiştirmeden yaptırması...

Ödeme damga vergisi KDV hariç ilgili hakediş tutarı üzerinden hesaplanır. ... maddesi uyarınca belirli hizmet ve ödemelerden yapılan kesintidir. ... ...tebliğde sayılan belirli yapım işlerinde (örneğin, yıllara sari inşaat ve onarım işleri) gündeme gelir.

...gerekçeleri şunlardır: Açık Hüküm Yok: KİK mevzuatında, sözleşmede veya eki şartnamelerde, yıllık izin vb. ... Bu teşvikin Anayasal bir hak (engellilerin korunması) ve kamu düzenine ilişkin olduğu vurgulanmıştır.