maddesi uyarınca yaptığı sözleşmenin tasfiyesi başvurusunun idarece değerlendirilme sürecini idareden kaynaklı gecikme olarak nitelemiştir.

...Olağandışı Hava Koşulları Sözleşmede çalışılabilir olarak kabul edilen bir dönemde (örneğin, Mayıs ayında) beklenmedik, olağandışı ve işi teknik olarak durduran bir hava olayı (örn: 5 gün süren şiddetli fırtına veya sel) meydana gelirse, bu durum bir mücbir sebep veya idareye bildirilmesi gereken bir gecikme hali olarak...

Kararın İlgili Kısmı Uygulamada, geçici imkânsızlık halinde tarafların o sözleşmeyle bağlı tutulma süresine akde tahammül süresi denilmektedir. ... ...Kalıcı Fesih Sebebidir: İdareden kaynaklanan (kamulaştırma, proje onayı, ruhsat vb.) gecikmeler geçici ifa imkansızlığı sayılır.

Kararın İlgili Kısmı (Sözleşme Md. ... Sözleşmede çalışılmayan dönem 15.12-01.04 (108 gün) arasıdır. ... Ancak idareden kaynaklı olarak yapı ruhsatının alımında gecikme yaşanmış ve idare yükleniciye 144 gün ilave süre vermiştir.

Kararın İlgili Kısmı (Sözleşme Md. ... Sözleşmede çalışılmayan dönem 15.12-01.04 (108 gün) arasıdır. ... Ancak idareden kaynaklı olarak yapı ruhsatının alımında gecikme yaşanmış ve idare yükleniciye 144 gün ilave süre vermiştir.

Hakediş Gecikmesi Zararını (Munzam Zarar) Talep Etmenin Altın Kuralı: Yargıtay’dan “Kesin Vade” ve “İhtar” Uyarısı. ... Çünkü taraflar arasındaki imzalı sözleşmenin 12. ... Eğer sözleşmeniz “tahakkuktan sonra X gün”, “ ... İhtarname , kesin vade , munzam zarar , sözleşme yorumu , TBK Md.

Hatalı Süre Uzatımı Gecikme Cezasını Engeller mi? ... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun Geçici 6. ... tarihinde (yani 50 günlük süreye göre gecikmeli olarak) bitirilmiştir.

Analizin Sonucu Yükleniciler İçin: Mücbir sebep iddianız, sözleşmedeki diğer kusurlarınızı (ayıplı ifa, gecikme) örtmek için bir bahane olarak kullanılamaz.

7/2 alıntısı) Olayın Arka Planı: Kısımlı İş ve Hukuksuz Süre Uzatımı Bir özel idarenin yıllara sari yapım işi sözleşmesi, işin 3 kısma (2020, 2021, 2022 bitiş tarihli) ayrılmasını ve her kısım için ayrı gecikme cezası uygulanmasını öngörmüştür.

Sayıştay'dan Kritik Süre Uzatımı Kararı: Asfalt İşinde Çalışılamayan Dönem Prensibi (YİGŞ 29/9) Yapım işlerinde idareden kaynaklanan gecikmeler (proje onayı, yer teslimi, ödenek yetersizliği) nedeniyle verilen süre uzatımlarının, işin bitim tarihini nasıl etkileyeceği en önemli sözleşme sorunlarındandır.