sözleşme dışı ilave işler yönünden de; Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 21. Yüklenici, işi gecikmeli bitirmiş; idarenin hakedişleri geç ödediğini, haksız gecikme cezası kestiğini, bakiye alacağını ödemediğini ve sözleşme dışı fazla imalatlar yaptırdığını iddia ederek dava açmıştır.

Sözleşme Dışı İlave İşler İçin YİGŞ Madde 22'nin Uygulanması: Sözleşmede hiç bulunmayan, nitelik olarak tamamen yeni olan ilave işlerin bedelinin ise, YİGŞ'nin 22.

Analizin Sonucu Götürü bedel işlerde, idarenin yazılı talimatı olmasa dahi, idarenin bilgisi dahilinde veya onaylı revize projeye göre yapılıp idarenin yararına olan sözleşme dışı imalatların bedeli talep edilebilir.

Vekâletsiz İş Görme: Yüklenicinin Proje Dışı Zorunlu İmalat İçin Para Almasının Şartları (Yargıtay Kararı) Kamu yapım işlerinde yüklenicilerin karşılaştığı en büyük risklerden biri, sözleşme veya projede öngörülmeyen ancak işin devamı için yapılması zorunlu olan imalatlardır.

...kapsamında alt yüklenici olarak çalışılan işlerin belgelendirilmesi, kendine özgü kurallara tabidir... ...uygun olmadığına ve bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine karar vermiştir. İhale, sözleşme ve hakediş süreçlerinde, iş deneyim belgelerinin...

Sözleşme dışı ilave işlerin (yeni işler) bedelinin ise YİGŞ Madde 22'ye göre (yeni birim fiyat analizi vb.) hesaplanması gerektiğini, yaklaşık maliyetin esas alınamayacağını belirtti.

İddia, sözleşme dışı zamanlarda yapılan işin bedelinin ödenemeyeceğidir. ...çektiği veya sözleşme süresi bittikten sonra teslim ettiği işlerin bedelinin ödenmesinin kamu zararı olup olmadığını...

maddesi kapsamında sözleşme dışı ilave iş olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Bu sözleşmelerin temel mantığı, öngörülen işin tamamının, teklif edilen bedel karşılığında yapılmasıdır. (Anahtar Teslimi Götürü Bedelli İşler): Bu maddede, her nevi kazı, dolgu, temel inşaat işleri...

Yapım işleri, niteliği gereği karmaşık süreçleri ve yüksek maliyetleri... Tip sözleşmeler Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanır ve idareler bu tip sözleşmeyi esas alarak hazırlar.