Yüklenici, işi gecikmeli bitirmiş; idarenin hakedişleri geç ödediğini, haksız gecikme cezası kestiğini, bakiye alacağını ödemediğini ve sözleşme dışı fazla imalatlar yaptırdığını iddia ederek dava açmıştır. Götürü bedelli bir yapım işinde, sözleşme dışı fazla imalat yapan yüklenicinin açtığı alacak davası Yargıtay'dan döndü.
sözleşme dışı iş - Arama Sonuçları
… Devamı
maddesi hükümlerine göre sözleşme dışı ilave iş olarak değerlendirilmesi gerektiği ve bedelinin yapıldığı yılın piyasa fiyatlarına göre hesap edilerek davacıya ödenmesi gerektiği ve 2012 yılı serbest piyasa rayiçleri ile bedelinin 879.377,80 TL olduğu gerekçesiyle davanın bu miktar üzerinden kabulüne karar verilmiştir.
sözleşme dışı olan bu işin dava tarihinde yürürlükte bulunan 6098 sayılı TBK'nın 526 ve devamı maddelerinde düzenlenen vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca, iş sahibinin yararına olması koşuluyla, mahalli piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedeli yüklenici tarafından talep edilebilir.
Yargıtay, bu tür sözleşme dışı imalat bedellerinin hesaplanmasında ikili bir ayrım yapılması gerektiğini belirtmiştir: %10 Sınırı İçindeki İmalatlar (YİGŞ Md. Yerel mahkemenin hatası, bu ayrımı yapmadan, sözleşme dışı işlerin tamamını piyasa fiyatlarıyla değerlendirmesi olmuştur.
Sözleşme Dışı İlave İşler İçin YİGŞ Madde 22'nin Uygulanması: Sözleşmede hiç bulunmayan, nitelik olarak tamamen yeni olan ilave işlerin bedelinin ise, YİGŞ'nin 22. fazla imalat , iş artış oranının aşılması , iş artışı , sözleşme dışı imalat , vekaletsiz iş görme
İdare, ihale dışı bırakma kararına dayanak olarak, başvuru sahibi ile daha önce yürüttüğü beş ayrı sözleşmeye ilişkin çok sayıda belge sunmuştur. Madde , hizmet kusuru , idarenin takdir yetkisi , ihale dışı bırakma , iş ve meslek ahlakı , ispat yükü , kamu ihale kurulu , kumanya hizmeti , sözleşme performansı
Dolayısıyla, sonradan yapılması zorunlu hale gelen fore kazık imalatı, öngörülemeyen bir durum veya sözleşme dışı bir iş değil, sözleşme ile baştan öngörülmüş ve götürü bedele dahil edilmiş bir imalattır.
Yargıtay, yeri görme yükümlülüğünün, idarenin verdiği proje metrajının doğruluğunu kabul etme anlamına gelmediğini, fiili fazlalığın sözleşme dışı fazla imalat sayılacağını ve bedelinin ödenmesi gerektiğine karar vermiştir.
Yüklenici ise bu imalatların ne Uygulama Projesinde ne de Mahal Listesinde yer almadığını, bu nedenle sözleşme dışı ilave iş olduğunu belirterek ek bedel talebinde bulunmuş, idarenin reddetmesi üzerine dava açmıştır.
alt yüklenici , alt yüklenici iş bitirme belgesi , değerlendirme dışı bırakma , Düzeltici İşlem , hizmet alımı , iş deneyim belgesi , özel sektöre taahhüt edilen iş , sözleşme ve fatura









