Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 18.05.2022 tarihli ve 52015 tutanak sayılı kararı , denetimin yıl bazlı sınırlarını çizen önemli bir usul kararıdır.
sayıştay denetçisi - Arama Sonuçları
Ancak Sayıştay denetçisi, yüklenici firmanın bu işi yaptırdığı taşeron firmadan aldığı faturayı tespit etmiştir. Bir yapım işinde Sayıştay denetçisi, yeni birim fiyat tespitinde yüklenicinin taşeronuna ödediği (daha düşük) faturayı esas alarak aradaki fark için kamu zararına hükmetmiştir.
Denetçi Talebi: 20 Günlük Süreye Uyulmadı, Ceza Kesilmeli Sayıştay denetçisi, 20 günlük yasal bildirim süresi aşıldıktan sonra yapılan süre uzatımı talebinin ve idarenin bu talebi kabul eden kararının yok hükmünde olduğunu iddia etmiştir.
Sayıştay denetçisinin yürütmeden ve hatta yasama organından bağımsız olarak idarenin gelir, gider ve malları ile sorumluların hesap ve işlemleri üzerinde inceleme yapması, elde ettiği denetim bulgularını maddi ve hukuki yönden değerlendirmesi ve rapora bağlaması gerekmektedir.
Sayıştay denetçisi, Kritik Yol Diyagramı sunulmadığı için süre uzatımının usulsüz olduğunu ve gecikme cezası kesilmesi gerektiğini belirterek kamu zararı bulmuştur.
bilirkişi raporu , bozma kararı , CMK 138 , eksik inceleme , fazla ceza tayini , ihaleye fesat karıştırma , kamu zararı , özel faillik niteliği , Sayıştay denetçisi , TCK 235 , tesadüfi delil , Yargıtay 5.
Ancak Sayıştay Denetçisi, denetim sırasında, bu malzemelerin detaylı bilgi ve kataloglarını ilgili Sanayi Odası'na göndermiş ve bu malzemeler için montaj dahil rayiç fiyatları talep etmiştir.
Sayıştay denetçisi bu durumu mevzuata aykırı bularak kamu zararı çıkarmıştır.
Sayıştay denetçisi, Zaten elinde birebir aynı özellikli ucuz araç varken neden pahalı olanı emsal aldın? diye sormuştur.
Sayıştay denetçisi, bu tespitlerden hareketle Demek ki bu araçlar işin başından beri hiç yoktu varsayımında bulunmuş ve işin süresi olan 500+ gün için günlük ceza hesaplayarak kamu zararı çıkarmıştır.