...İmalatlar Bir okul, lojman ve onarım yapım işinde, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan proje değişikliği ile 10 derslikli okul 18 dersliğe, 2 lojman ise 4 lojmana çıkarılmıştır... Ancak feshin sadece yüklenici kusurundan değil, idarenin de hatalı işlemlerinden kaynaklanması durumu karmaşıklaştırır.

...quot; Kararı İhale dokümanları (idari şartname, sözleşme tasarısı, teknik şartname, projeler) arasındaki çelişkiler, kamu ihalelerinde en sık rastlanan ve maliyeti en yüksek... Yükleniciler için ders: Teklif hazırlarken sadece teknik şartnameye veya sadece sözleşme tasarısına bakmak ölümcül bir hata olabilir.

Karar, yerel mahkemenin bu kalemleri (servis yolları, nakliyeler vb.) hatalı şekilde reddetmesi nedeniyle bozulmuştur. İdareler için ders: İdare, götürü bedel sözleşme imzalasa dahi, sözleşmenin temel unsurlarını (yer, proje vb.) tek taraflı olarak değiştiremez.

...k Dairesi, mahkemenin süre uzatımı varsa beklenir şeklindeki dar yorumunu hatalı bularak kararı bozmuştur: Geçici İfa İmkansızlığı: Yargıtay, Borçlar Kanun... ...Sonucu Geçici İmkansızlık Kalıcı Fesih Sebebidir: İdareden kaynaklanan (kamulaştırma, proje onayı, ruhsat vb.) gecikmeler geçici ifa imkansızlığı sayılır.

...Temyiz Kurulu (karar düzeltme aşamasında) Daire'nin ve önceki tasdik kararının hatalı olduğuna hükmederek tazmin hükmünü bozmuştur . ...başlangıçta planlanan takvimi, idareden kaynaklanan nedenlerle (KİK süreci, yer teslimi gecikmesi, proje revizyonu vb.) bozulursa, yüklenici bu nedenle çalışılmayan döneme girmek...

HD 2018/4316 Sayılı Karar) Olayın Özeti ve Uyuşmazlık Bir okul inşaatı işinde, proje değişikliği nedeniyle işin maliyetinde %10'luk yasal iş artışı sınırını... Bu nedenle, mahkemenin ortak kusur durumunu gözeterek teminat mektubunun iadesine karar vermesi gerekirken, talebi reddetmesi hatalı bulunmuştur.

Sonuç İş ortaklığı kurarken yapılan en büyük hata, hisse oranları ile belge yeterlilik oranlarını karıştırmaktır. Kamu ihalelerinde büyük projelerin altından kalkabilmek veya yeterlilik kriterlerini sağlayabilmek için firmalar...

İdare, muhatap olarak her zaman Ana Yükleniciyi tanır. Büyük bir kamu projesini (örneğin bir hastane inşaatı) kazanan ana yüklenicinin, işin her kalemini...

İşin yürütülmesi sırasında yüklenici, kış koşulları ve proje değişiklikleri gibi nedenlerle süre uzatımı talep etmiş, ancak idare bu talepleri... ...hak kayıplarının önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından destek almak, usuli hatalar nedeniyle dava haklarınızı kaybetmenizi önleyecektir.