...tarafından haklı nedenle feshedilen götürü bedelli bir eser sözleşmesinde, gecikme cezasının talep edilip edilemeyeceği...

...davranış (fen ve sanata aykırı, kusurlu imalat) nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, idarenin kesin teminatı...

...Hukuk Dairesi, birim fiyatlı bir yapım işi sözleşmesinde, idareden kaynaklı gecikmeler (Anıtlar Kurulu...

Götürü bedelli bir yapım işi sözleşmesinin yüklenicinin acze düşmesi nedeniyle feshedilmesi...

Bu analiz, bir hizmet alım sözleşmesinde, idarenin hakediş ödemelerini geciktirmesi...

...Mahkemesi, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmeyeceği açıkça belirtilen...

Bu analiz, anahtar teslimi götürü bedel bir yapım işi sözleşmesinde, sözleşme eki teknik şartnamede yapılması...

hakedişlerin geç ödenmesi , idarenin kusuru , iş programı , ödenek aktarması , ortak kusur , süre uzatımı

...personel bildirimi , teknik personel cezası , yapım işleri sözleşmesi madde 23