E.S" isimli başka bir şirkete ait raporu sunmuştur. İdarenin, (karşı oyda belirtildiği gibi "erişim mektubu" gibi ek belgeler talep etmeksizin) listede yer alan iki farklı firmanın aynı aktif maddeye ilişkin raporunu sunmasını Teknik Şartname ihlali sayması, Danıştay tarafından hukuka aykırı bulunmuştur.

Eksik İnceleme (Eşleştirme Şart): İlk bilirkişi raporu, şartnameye aykırılıkları tespit etmiş ancak bu aykırı numuneleri sanıklarla (yüklenicilerle) eşleştirmemiştir. raporuyla sabit) kömür teslim edildiği iddiasıyla açılan "edimin ifasına fesat karıştırma" davasında verilen beraat kararını bozdu.

Sadece Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bir yağış raporu sunmak, süre uzatımı almak için tek başına yeterli olmayabilir; önemli olan, bu yağışın işin yapımına fiilen engel olduğunun ispatlanmasıdır. Bir ikmal inşaatında yüklenici, aşırı yağışları ve meteoroloji raporunu gerekçe göstererek süre uzatımı talep etmiştir.

İş deneyimi yerine kapasite raporu veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunma imkânı, isteklilere alternatif yeterlilik ispat yolları sunmaktadır. Özel imalat süreci gerektiren işlerde kapasite raporu ile iş deneyimi alternatif olarak sunulabilir.

Yüklenici Yanıltılmadı: Yüklenicinin dayandığı zemin etüt raporu çelişkilidir. Rapor bir yandan Z4 yumuşak toprak dese de, raporun sonuç kısmında "Bu rapor bina bazında zemin etüt raporunun yerine kullanılamaz" ve "bu parsel için geçersizdir" ibareleri yer almaktadır.

Alt Yüklenici Belgesiyle Yeterlik Sağlamak Mümkün, Ancak İdari Şartnameye Dikkat! Kararın İlgili Kısmı "... alt yüklenici olarak beyan edilen... adına düzenlenen... İhale, Uniarch Klinik Müh. A.Ş. üzerinde bırakılmıştır.

maddeleri, idare faaliyet raporunun "Mali Hizmetler Birimi" tarafından, birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanacağını açıkça hükme bağlamıştır. Sayıştay, bir belediyenin "Faaliyet Raporunu" hem "hazırlatma" hem de "bastırma" işini hizmet alımı yoluyla temin etmesini inceledi.

Rapor: Gelecek olan "ses analizi" raporuna göre (sesler eşleşiyor mu, eşleşmiyor mu) sanığın hukuki durumu yeniden değerlendirilmelidir. Adli Tıp Kurumu , bilirkişi raporu , CMK , delil , eksik inceleme , ihaleye fesat karıştırma , savunma hakkı , ses analizi , ses örneği alma , TAPE kaydı , Yargıtay Kararı

Kararın İlgili Kısmı "... ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olduğu ve rekabeti engellediği... dezavantajlı konuma düşeceği... Tip aracın özelliklerinde silindir hacminin 2393 cc, beygir gücünün 150 HP... net düzenlemelerin...