Yüklenicinin kusuru (iş programına uymama) nedeniyle, fiyat farkının Fiyat Farkı Esasları Md. Revize programlara göre (yüksek endeksle) ödenen fazla fiyat farkı da kamu zararıdır.
kümülatif fiyat farkı - Arama Sonuçları
... Ödenek Yokluğu Yükleniciye Hem Süre Uzatımı Hem Fiyat Farkı Hakkı Doğurur: Sayıştay Kararı Yapım işleri sözleşmelerinde... Fiyat Farkı Esasları'nın 7.
Teklif Buna Göre Verilir: Yükleniciler, katsayıları analiz ederek risk ve fırsatları fiyatlar. İhale dokümanında belirlenen fiyat farkı katsayıları, bazen işin fiili yapısına uygun olmayabilir...
düşük olan endeks , fiyat farkı , güncel endeks , revize iş programı , süre uzatımı , uygulama ayı ...şartları” başlıklı 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında; “Fiyat farkı hesaplanacaktır.
fiyat artışlarının önemli bir bölümünün sözleşmenin 14. maddesi hükmüne istinaden fiyat farkı ödenmek suretiyle davalı kurum tarafından karşılandığı... Yükleniciye fiyat farkı ödeniyor mu?
Program sapmaları, gecikme cezaları ve fiyat farkı hesaplamaları açısından kritik sonuçlar doğurur. Yeni fiyat tespiti yapılması.
Birim Fiyat Sözleşmeler (Mal, Hizmet, Yapım): Sözleşme bedelinin en fazla yüzde 20’si oranında. ...değiştirilemezliği ilkesinin en mutlak uygulandığı alanlardan biri de fiyat farkı düzenlemeleridir.
...uzatımı kararı verildiğinde, bu durumun mali sonuçları fiyat farkı uygulamalarıyla ilişkilidir. fiyat farkı , gecikme , KİSK , mal alımı , mücbir sebep , Sözleşme süresi , süre uzatımı
Yargıtay'ın gerekçesi, kanunun açık hükmüne dayanmaktadır: Sözleşmede Fiyat Farkı Var mı? maddesi uyarınca iş için fiyat farkı hesaplandığını tespit etmiştir.
...uyarınca aşırı ifa güçlüğü hükümlerine dayanarak fiyat farkı ve sözleşmenin uyarlanmasını talep etmesiyle ilgilidir... Sözleşmede fiyat farkı hesaplanmayacağı yönünde açık bir hüküm bulunması...