...haksız yapılan tenzilatın, haksız nesafet kesintilerinin, gecikme cezası ve teknik personel... ...kontrol firmasının yaptığı denetimlerde işin süresinde davacı firma tarafından bitirilemeyeceğinin... ...artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için kesin hesap yapılması talep edilmiş ise de; geçici... bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2.

...davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hüküm süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi... ...olmasına ve bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşmiş olan cihetlere ait temyiz itirazlarının... Davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesinde ise; Davacı, taraflar... ...isteminin reddi gerekirken bilirkişi raporunda hesaplanan alacağa hükmedilmesi doğru olmamıştır...

...göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” Hükmüne yer... ...tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin... ...kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak kesin teminat tutarından fazlası... ...olarak yapar ve yüklenicinin bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz el koymak yetkisine de sahiptir...

...alındığını,(EK-4) Ayrıca en son yine hesapları kesin hükme bağlamakla sorumlu Anayasa Mahkemesi... ve Büyükşehir Belediyesinin hesap ve işlemlerinin ayrılması sırasında sistemin... Sorumlu tarafından ileri sürülen itirazlar ve dilekçe ekinde sunulan bilgi ve belgelerin... ...sonucunda yapılan her türlü tahsilat zamanaşımı süresini keserek yeniden başlatır.

...İşi” nde, tasfiye geçici kabul ile tasfiye kesin kabul tarihleri arasında trafo merkezinde... Teminat süresindeki bakım ve giderler” başlıklı 43 üncü maddesinde “  ...kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak kesin teminat tutarından fazlası... ...yükümlülüğü dışında olduğuna ilişkin itirazıyla karşılaşılınca tereddüt oluştuğu...

...olarak yapar ve yüklenicinin bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz el koymak yetkisine de sahiptir... … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” hükmüne yer... ...kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak kesin teminat tutarından fazlası...

Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme... ...kısa sürede çözülebilmesi için yapım işinin süresinde tamamlanması önem arz ettiği gerekçesiyle... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...değişiklik yapılması hallerinde yüklenici hiçbir itiraz öne süremeyecektir.

İşbu karara karşı davalı vekili süresinde temyiz kanun yoluna başvurmuştur. Davalının bu savunması, mahsup itirazı niteliğindedir. ...dikkate alınarak çalışılan günler üzerinden hesaplanan 60.700,00 TL para cezasının davacı... ...gereken tarihten itibaren 1 yıl sonrasında da kesin kabul ve ilgili teminatın diğer yarısının...

...bir kaçınılan kazanç miktarının takdir ve hesaplanan bedelden düşülmesi gerekir. ...bulunmamasına ve bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşen cihetlere ait temyiz itirazlarının... bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2.