Feshin Niteliği: İdari sözleşmeler idari bir işlem ile feshedilir ve bu işleme karşı İdare Mahkemesi'nde iptal davası açılabilir.

Mahkemenin yapması gereken iş; dava konusu ödeme belgelerini getirtmek ve tarafların raporlara sunduğu bu teknik itirazları da karşılayacak şekilde, gerekçeli ve denetime elverişli yeni bir rapor alıp (veya ek raporla bu itirazları cevaplatıp) davanın sonuçlandırılmasıdır.

Sonuç olarak, imal edilen makinanın, sözleşmede belirlenen nitelikleri tam olarak karşılamadığı, 7 adet fanla maksimum kapasitede çalışması halinde sözleşmede belirlenen kapasiteleri ... edilmelidir. Ayıplı Makine İddiası ve Ayıp İhbarı Savunması Davacı iş sahibi, davalı yükleniciden gıda dondurma (freezer) makinesi ve ekipmanlarının imalat ve montajı için ...

Özellikle 5510 sayılı Kanun kapsamında sağlanan asgari ücret desteğinin akıbeti, birçok davaya konu olmuştur. Bu karar, tüm SGK teşviklerini değil, spesifik olarak Hazine tarafından karşılanan Asgari Ücret Desteği (Geçici 68, 71, 75 vb.) ile ilgilidir.

Ancak ifa hazırlıkları yapılırken yöredeki arazi sahiplerinin işe karşı çıkması nedeniyle işe devam edilememiştir. dışında talepte bulunmayacağını beyan etmiş, ancak sonra menfi zarar (sözleşme için yapılan masraflar) davası açmıştır.

...sırasında), yüklenici firmanın hakediş ücretlerinin zamanında ödenmesinin sağlanması karşılığında firma yetkilisinden menfaat temin etmekle suçlanmıştır. Bu hukuki ayrım, eski tarihli davaların kaderini doğrudan etkilemektedir.

Bir kamu idaresine karşı dava açarken veya onlardan gelen bir davaya cevap verirken, görev itirazında bulunmak veya doğru mahkemede dava açmak, sürecin daha hızlı ve usulüne uygun ilerlemesini sağlayacaktır.

Firmanın İtirazı ve Mahkeme Süreci: Kazanan firma, KİK'in bu kararına karşı İdare Mahkemesi'nde dava açar.

Kayıtsız şartsız imzalanan bir kabul tutanağı, yükleniciyi gelecekte açılabilecek bir gecikme cezası davasına karşı güçlü bir şekilde korur.