...düzenlediği 16.04.2015 tarihli yazısı ile kamulaştırılması... Davacı alt taşeron, işin %70'ini tamamlamıştır. ...ahde vefa ilkesi gereği ne kadar beklemesi gerektiği sorununu... ...makul süreyi aşmışsa ve ne zaman sonlanacağı belirsizse (bu... ...Kararı: İdare Kamulaştırmayı Bitirmezse Yüklenici İşi Feshedebilir...

...deneyimi kazanan gerçek veya tüzel kişiye aittir ve kural olarak bir... ...tevsik etmek amacıyla bir iş bitirme belgesi sunmuştur. ...039;i değişikliği vb.) iş deneyiminin yeni kurulan veya devralan...

Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) , Zamanında bildirim: Yüklenici... ...etmesi halinde de süre uzatımı verilir. ...yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile geçici... Bu süreçte geçen süre, işin süresine eklenir.

...ilişkin olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulun 19.10.2021 tarih ve... ...sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az on gün... (Değişik ibare: 08/08/2019-30856 R.G./16. ...sayılı kararında da, hakediş zamanında ödenmemiş ise gecikme...

...teknik yeterliğini gösteren en önemli belgelerden biridir. ...veya alt yüklenici iş bitirme belgesi ile tevsik... Bu tespit, durumu hukuken tamamen değiştirmektedir.